土方运输承诺书
附件1：
建设工程土方文明运输承诺书
为避免工程土方运输过程中抛撒滴漏及扬尘污染现象，努力创造文明整洁的城市环境，在 (项目名称)(以下简称“该工程”)施工期间，我们共同承诺：严格按下列要求做好土方运输工作。
一、明确土方运输基本信息
1、本工程位于 ，工程挖土外运及回填运回合计需运输土方约 万方，计划运输时间为 至 。
2、土方堆放点为 (可附位置简图)，具体运输路线为 (可附路线简图)。
3、本工程土方委托 (运输单位)运输，运输单位日常管理人为 ，电话： 。
在施工期间，以上信息若有变更我们将及时补充申报。
二、我们将切实加强对土方挖填及运输过程的管理，杜绝使用不合标的运输车辆。在施工现场及土方堆放点设置下沉式洗车台，派专人负责对运输车辆进行出门前冲洗，检查土方车辆的车厢围护情况，控制土方装载高度，并及时对土方运输路段进行清扫，避免发生带泥上路、抛撒滴漏等污染市政道路的现象。
三、若发生有违申报内容或污染市政道路的现象，我们愿意接受“停工整改并自费加装远程监控监管”的处罚，并同意将相关情况进行全市通报并纳入企业信用管理考核体系。
特此承诺。
建设单位：(公章) 施工单位：(公章) 代表签名： 代表签名：
日 期：
我中煤地质工程总公司6#住宅楼等4项工程项目部将按照北京市市建委及朝阳区建委要求，从2014年7月1日起采用绿色封闭车队进行土方运输作业，并做好一车一检工作。
特此承诺
承 诺 书
工程项目名称：
我项目部负责上述工程项目的施工，为了确保余泥渣土外运安全，避免给公司造成不良的影响和损失，我项目部郑重承诺如下：
一、我项目部落实上级主管部门对泥头车安全管理的相关规定，承接工程使用的泥头车均符合如下要求：
1、车头挂中华人民共和国核发的车辆号牌;
2、车头挂市交通运输委审核备案编号形成的“档案号牌”;
3、持有深圳市城管部门核发的《城市建筑垃圾准运证》;
4、持有深圳市公安交警部门核发的《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》;
5、泥头车驾驶员除持有中华人民共和国车辆驾驶证外，需经市交通运输委对其《从业资格证》审核备案。
二、我项目部在土方施工前，编制土方施工方案，确定泥头车行驶路线及倾倒场址，并到交通、环保等相关部门备案。建好洗车槽，专人清洗车辆，保证泥头车不带渣土上路。土方施工过程中做好出土运输台账。
三、施工期间，泥头车有违法违规行为受到相关执法部门处罚的，我项目部负责人承担一切相关民事和刑事责任，并自觉停工整顿直至合格。
四、如果由于项目部管理不力，给公司造成不良行为记录，或不良社会影响，或受到媒体曝光的，公司所遭受的一切经济和名誉损失由我项目部负责人承担。
特此承诺。
承诺人(签字)：
日 期： 年 月 日
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方承建中铁花溪渡绿化工程，绿化景观区种植土需要外购土方，乙方自愿参加本项目外购土方投标，经公司综合评比，明确由乙方负责此项施工任务。乙方理解并接受协议中相关条款，承担土方购买及运输任务，经双方友好协商，签订如下协议：
一、 工程概况
本标段绿化面积约4万平方米 ，绿化种植外购土方约1.8万立方米，土源及土方运输由乙方自行解决。
二、 甲方职责
1、 甲方负责施工现场堆放场地的清理工作，若需要堆土及造型，由甲方负责进行机械配置。
2、
3、 甲方按本协议相关条款及时支付运输费用。 甲方需要乙方开始运输土方，提前半天通知乙方，让乙方提前做好运输准备工作。
4、 甲方负责人在每次土方运输的第二天，需组织专职人员回收昨日购土凭条，与乙方进行核对和统计。
三、 乙方职责
1、 施工时按甲方现场管理人员要求根据工程量多少适时增减
车辆，如因中标人自身原因引起车辆运输土方不足、施工受到影响，甲方有权重新另派外面土方运输队进行土方运输来
满足施工要求，所引起的费用增加由乙方负责，乙方不得提出异议。施工期如果雨天和不可预见事件等原因所造成停工情况，乙方不得向甲方提出任何补偿要求。
2、在车辆运输过程中，涉及交警、运管、路政、城管以及地方道路等方面所产生的矛盾由乙方自行解决，费用由乙方自理。
3、土方运输主出入口的清扫及清理、降尘工作，由乙方负责完成，并负责与第5条中相关单位和总包单位的协调，产生的费用由乙方自理。
4、外购土方的土源由乙方自行寻找，所提供的种植土方必须要能满足苗木种植要求的土方(砂性黄土)，不能是淤质土源;土方里不能有任何建筑垃圾和生活垃圾及一些有机杂质。
5、乙方负责人在每次土方运输的第二天，需组织专职人员呈送昨日购土凭条，与甲方进行核对和统计。
6、乙方不得自行将本合同规定项目进行再次转包。
7、在施工过程中所涉及的地方矛盾完全由乙方自行负责解决，当乙方无能力解决时，且制约本工程正常进行时，本协议终止执行。
四、 安全生产
1、 乙方人员必须自觉遵纪守法，遵守交通法规，服从管理，由乙方引起的工伤、机械、交通等事故由乙方自行负责解决。
2、 承运的车辆必须证照齐全，车辆保险有效，甲方有权拒绝不符合要求的车辆进场。
3、 严禁带病出车、酒后驾车及疲劳驾驶。
4、 若因车辆故障，乙方人为责任导致交通事故及其他安全事故，乙方承担因此而造成的一切损害及一切责任。
五、 运输价格及费用结算
1、 种植外购土方方量按运输车辆记取，标准每车不少于22立方米，甲方实测实量，少于标准的车次，不计入总量。
2、
3、 合同单价：246元/车，数量按实际发生量为准。 施工运输结算按甲方第一个月报量到建设单位，待建设单位支付月报量款后，甲方支付乙方相应数量的50%，以后每月结账按报量的50%支付，余款待土方工程结束后三个月内全部付清。
六、 本合同有效性：自签定合同开始到本工程结束止。
七、 其他事宜双方协商解决。
本合同壹式贰份，双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方代表:乙方代表
单位盖章：单位盖章：
日期：日期：
外购土方协议
甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方承建固坊加气站项目路基路面工程，路基施工需要外购土方，乙方自愿参加本项目外购土方投标。经公开招投标程序，明确由乙方中标。乙方理解并接受投标须知相关条款，承担运输任务，经双方友好协商，签订如下协议：
一、工程概况
本次工程是固坊加气站项目，路基外购土方约方，土源由乙方自行解决。时间为年月日到年月日
二、甲方职责
甲方负责现场调度、指挥，给乙方车辆发放运输土方凭证。
三、乙方职责
1、施工时按甲方现场管理人员要求根据工程量多少适时增减车辆，如因中标人自身原因引起车辆运输土方不足、施工受到影响，甲方有权重新另派外面土方运输队进行土方运输来满足施工要求，所引起的费用由乙方负责，乙方不得提出异议。施工期如果雨天和不可预见事件等原因造成停工情况，乙方不得向甲方提出任何补偿要求。乙方应按时间节点保质保量完成工程。
2、在车辆运输过程中，涉及交警、运管、路政、城管以及地方道路等方面所产生的矛盾由乙方自行解决，费用由乙方自理。
3、外购土方的土源由乙方自行寻找，所提供的路基土方必须要
能满足路基填筑要求的土方
(粘性黄土)，不能是淤质土源;土方里不能有任何建筑垃圾和生活垃圾及一些有机杂质。
4、乙方不得自行将本合同规定项目进行再次转包。
5、在施工过程中所涉及的地方矛盾由乙方负责解决。
6、乙方运输车队应保质保量完成运输任务。
四、安全生产
1、乙方人员必须自觉遵纪守法，遵守交通法规，服从管理，由乙方引起的工伤、机械、交通等事故由乙方自行解决。
2、承运的车辆必须证照齐全，车辆保险有效，甲方有权拒绝不符合要求的车辆进场。
3、严禁带病出车、酒后驾车及疲劳驾驶。
4、若因车辆故障，乙方人为责任导致交通事故及其他安全事故，乙方承担因此而造成的一切损害及一切责任。
五、运输价格及费用结算
1、经双方协商按照元/方计费(此费用包括土地平整，含税)。
2、甲方按照发放的凭证给乙方结算。
3、工程日期为年月日到年月日共计日，乙方应当按时保质保量完成工程。若乙方超过规定期限，每超出一日，应当按照工程款的%予以扣除。
4、甲方应在乙方完工五个工作日内结算费用，乙方提供等额发
票。
六、本合同有效性：自签订合同开始到工程结束止
七、其他事宜双方协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方负责人：
单位盖章：
日期:乙方负责人： 单位盖章：日期：
和平路工程土方分包合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：和平路二期东延段道路景观土方回填及初步整形工程。
1.2 工程地点： 和平路二期东延段。
1.3 承包范围及内容： 和平路二期东延段道路绿化工程土方回填及初步整形。
1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价作出调整的理由。
1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后3日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：按照甲方要求工期完成。
2.3 因乙方原因造成工期延误，导致业主对甲方实施经济处罚，此处罚金额由乙方进行支付。
2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行)：
a. 因不可抗力的影响;
b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;
c. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。
d. 业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
2.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出工期延长的要求。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.2 工程所需回填土的土源技术质量要求必须符合设计标准，且得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式回土前须将土源样品提前送甲方，乙方所挖运回填的种植土必须为地表适合种植的种植土，不得为贫瘠黄土或垃圾土，无垃圾或杂质，得到甲方认可并且封存样品后，方可安排进土。
3.3 回填要求，毛石路床下30cm为回填起始工作面，回填高度根据现场情况确定。
3.4 地形的初步整理前土方基本到位，整理过程中要做到线条大体流畅，无明显土堆。不合格处乙方无条件返工，并承担甲方相关损失。
第四条甲方责任
4.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。
4.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。在施工中发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同时，甲方有权单方面终止合同。
4.3 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
4.4 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
4.5 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。
4.6 甲方及时组织业主、监理、审计进行验收。
第五条乙方责任
5.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。
5.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
5.3 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
5.4 认真、及时、负责做好施工期间数据测量、变更及签证资料整理工作。
5.5 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员，管理人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。
5.6 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。
第六条合同造价
6.1 工程量计算规则：以回土前底标高测量高程、回填完成后面标高测量高程两组数据为依据计算土方回填体积，此数据必须通过甲方、业主、监理、审计的验收和确认。
6.2乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，单价为12元/m3(此价格一次性包死，并包含：当地政府、居民等外界的一切协调费用;土源、挖机、运输、地形初整等一切费用)，工程量按实际结算。
6.3 本着谁施工谁负责的原则，一切安全责任及事故并由乙方承担费用;加强施工人员的安全生产和自我防范意识，加强车辆管理，如乙方人员和车辆出现意外事故，乙方承担全部责任及经济损失。
6.4 因乙方原因造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;
6.5 所需清理修复工作的责任与费用的承担，乙方负责。
6.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整的要求。
第七条付款及结算方法
7.1回填土方结束并经甲方确认后，甲方付进度款至由甲方确认工程量计算总金额的60%。
7.2工程验收合格后，以本项目审计部门最终审定工作量为准结算(以正式的审计报告为准，不排除业主安排的内审、外审、复审及项目审计部门的审核)，按审计结果出来后30天内甲方一次性支付余款。
7.3甲方付款前，乙方需提供结算款的发票(建材类发票：占合同结算价的75%，油料占合同结算价的25%)。
7.4在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方付款方式。
7.5 违约责任：
7.5.1如乙方在施工过程中，发生资金不足、事故等事件导致本合同无法执行，甲方有权终止合同，结算价款按单价的70%计算总费用，剩余结算价款作为对甲方的补偿。
7.5.2如乙方在施工过程中，发生挑衅闹事、向建设单位，建设主管部门，政府讨要工程款等事件则按次数处以10万元/次的处罚，该处罚作为对甲方的补偿。
7.5.3乙方如有以下情况之一的，甲方有权解除合同，造成损失的，乙方应当予以赔偿。
(1).乙方逾规定期限尚未开工，或开工后工程明显迟缓，作业无常，施工质量不达标，经甲方通知限期改善，乙方仍无意改善的;
(2).乙方及项目部管理混乱，业主及监理要求撤换的;
(3).不服从甲方监督管理，发生严重损害甲方企业声誉和信誉的行为;
(4).其他情况导致甲方认为乙方不具备履行合同的能力的。
第八条、其他
8.1、乙方在承包该项目的经营活动中，不得私自以甲方的名义对外签订合同，因该项目而产生的一切纠纷及债务，均由乙方自行承担，与甲方无关。
8.2、本合同执行过程中发生的一切争议，均应当友好协商解决，若协商解决不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
8.3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程完工且工程款付清后自动失效。
合同签订单位：
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
签约日期：
注：本文为网友上传，旨在传播知识，不代表本站观点，与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL：iwenmi@163.com。举报文章
