土石方剥离工程协议书

第1篇：土石方剥离工程协议书

煤矿土石方剥离工程合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，确保工程任务全面完成。在自愿、平等、互利、诚信的基础上，结合本工程的实际情况，经双方共同协商一致，达成以下条例合同： 第一条 工程概况

1、工程名称：新疆哈密市伊吾县淖毛湖煤矿。

2、工程地点：哈密市伊吾县淖毛湖镇西北30公里处。

3、工程内容：矿区土石方剥离（土石方挖、装、运、渣台整平）。

4、工程计量：以双方实测挖运量为准。

5、工程单价：剥离土石方密实方含税单价9元/方。

6、工程造价：以实际测量为准。

7、排渣运距：矿区范围至北部渣台。 第二条 甲方的权利及义务

1、甲方授权委托人进驻工地，全权负责工程施工管理。

2、甲方负责本工程进度计量及签单。

3、甲方负责乙方施工机械燃油供给，所产生的油料费（执行市场价格变动）、油料损耗（损耗产生计，不产生不计）及运输成本0.14元/L由乙方承担，在工程款结算时一次性扣除。

4、甲方在开工前向乙方提供技术安全交底，及施工方案。

5、甲方向乙方提供生活用水、用电，费用乙方承担。

6、甲方工程如有变动或调整需提前三天向乙方告知。 第三条 乙方责任和义务

1、乙方根据甲方提供的技术资料精心组织施工，乙方服从甲方的各项施工安排。

2、乙方有义务向甲方提供每天机械施工日志（机械台班时间、车辆运输数量），以方便甲方根据情况改进管理。

3、乙方派专人员负责工程施工，并负责好所有机械施工安排，且落实抓好安全工作。在甲方确定的工作范围内出现安全事故一律由乙方承担 。

4、乙方在施工中应严格遵守安全生产责任书中的各项约定，杜绝发生伤亡及机械损毁等事故。

5、在施工中如发生自然灾害及不可抗力因素造成的工程损失，双方协商解决。

第四条 工程款支付及工期

1、乙方工程机械、人员进入工地正常施工后，甲方预借乙方一定的生活费。

2、甲方按乙方每月工程量完成情况向乙方支付工程款，每月支付按实际完成量的50%计算支付。

3、乙方完成工程量后的单方造价和总工程款均属含税工程价款。

4、工期：以具体动工签约日为准，竣工以甲方确定量为准。

5、工程竣工后，甲方对乙方工程验收后三十个工作日内付清剩余工程款。 第四条 违约责任

1、甲、乙双方必须信守诚信、友好配合，把本工程做好。

2、乙方机械进场后如甲方燃油及其他工作不能及时跟进造成机械停工三天或三天以上甲方给予一定补偿。

3、乙方机械进场后如因自身因素造成停工，怠工给甲方造成一定损失的，甲方有权追究其赔偿责任。 第六条 其他

1、工程结束，合同自行终止。

2、如甲乙双方履行合同发生争议，双方协商解决。

3、未尽事宜，双方可根据具体情况增加条款或口头约定。

4、本合同一式两份，双方签字生效。 甲方（签章）：

甲方委托代理人（签章）：

日期：

乙方（签章）：

乙方委托代理人（签章）：

日期：

第2篇：露天开采煤矿土石方剥离工程

施工方案

一、工程名称：

二、工程施工地点：

三、工程土石方(煤)剥离总量：8000万立方米

四、工程施工工期：五年

五、工程任务划分

1、依据甲方施工图纸设计要求，结合施工现场地理现状，实时安排施工工作作业面。

2、根据合同工程总量和施工工期，有计划、有步骤、合理调配工程机械和管理人员。

3、结合工程任务和施工工期及施工现场实际，工程施工全面衽定额管理，并制定日、月、年工程进度及具体实施方案，把任务，进度时间、责任落实到人头，确保按时、按量完成工作任务。

六、工程进度及安排。

1、工程进度总安排

工程施工工期为五年，我们计划用四年时间全部完成合同任务。

2、工程进度安排

①每年完成工程任务不得低于2000万立方。

- 1

规范管理要求和甲方现场管理要求进行作业和管理。

6、严格制定爆破材料领用制度，用多少领多少，剩余部分及时归库，做到领、用相符，个个核对，无漏、无丢、不留任何安全隐患。

7、严格爆破作业现场管理，做到非工作人员不得进入施工现场，爆破前严格警戒管理，爆破后及时做好爆点排查工作，确保安全无隐患。

九、施工现场管理。

1、现场管理人员配备 项目经理2人(白昼值班) 工程师2人 技术员4人 安全员4人 施工员4人 后勤管理员2人 会计1人 出纳1人

2、施工现场管理

1、组织管理

①对我公司进场施工的所有工作人员建立个人登记档案，办理工作牌，上班时必需佩戴工作牌。

②根据现场实际和作业面，我们将机械、操作员、技术

- 3

十、安全管理

1、我公司对进场所有工作人员，必须办理集体安全保险。

2、对现场所有工作人员签订安全责任书。

3、遵照国家安全管理条例，建立健全各项安全管理制度，并制定安全管理措施。

4、各作业面现场配备专职安全员、检查、监督安全施工工作。

5、建立安全施工奖罚考评制度，做到好的奖，差的罚，以制度上来保证安全工作落到实处，让人人都是安全员，人人都来遵守安全制度。

6、在合同施工期内，我们争取提前完成合同任务，努力做到安全事故为零。

第3篇：土石方剥离施工联营协议书

甲方：乙方：

根据《中华人民共合国合同法》及有关法律行政法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿，公平诚实信用的原则，经双协友好协商，达成共识，签订如下协议，共同遵守：

(一)工程概况

1.1、工程名称:

1.2、工程地点：

1.3、工程内容：土石方挖、运、平，其中挖深30米，运距10—15公里。

1.4、工程数量：2000万立方米。

(二)工期

2.1、承包的工期自二O一一年月日至项目竣工止。甲方可根据乙方的施工进度和履行协议的情况，国家政策的调整及生产需要进行调整施工任务和工期。

2.2、开工日期为年月日(见开工令为准)

(三)承包方式及价格

3.1、乙方实行包工期、包工程量、包质量、包进度、包单价、包清洁，包安全的承包方式。

3.2、承包数量2000万平方米，运距10—15公里，土石

方单价每m350元，(根据现场的运距和土、石的比例进行适当调整)综合单价已含土石方开挖、爆破、装运、排渣场堆放平整，道路洒水，临建搭建，机械设备进退场，路面保洁及生产生活所需费用在内。

(四) 施工设备

4.1、为确保施工进度，全面按期按质完成生产作业计划，乙方在接到甲方进场通知书七天之内，保证施工机械设备和工程技术管理人员到位，进场的机械设备和工程管理人员造册上报甲方，应满足生产的需要。

4.2、乙方应保证进地场的机械设备的数量和质量，随着工程量的增加，设备亦需增回，劳动力增加，施工组织管理等能保证甲方下达的生产任务如期完成。如乙方未能配齐机械设备和人力，完不成下达的生产任务，甲方有权解除本协议另择施工单位。

(五)结算方式

5.1、工程款结算及支付，每月24—25日进行测量(双方派员参加)次月7日按规定支付上月工程款，(扣除油料、火工品等费用)工程款每月由甲方通过银行转帐支付至乙方指定帐户。

5.2、工程款的支付，根据结算的金额支付80%，予留20%在甲方作为保证金，次月结算的工程款金额支付80%给乙方，同时返还乙方上月的保证金20%，以此类推。

5.3、甲方不及时支付工程款，超过15日乙方有权停工等待，完不成下达的生产任务与乙方无关。

(六)工程验收及工程量计算

6.1乙方按施工设计图纸组织施工，甲方有权随时监督和抽查，工程竣工时，甲方组织相关部门进行工程验收和评价。

6.2、甲、乙双方派出有关部门的工程技术人员，对每期工程动工前工程量进行测量计算，双方测量值的误差在1.5%以内，以甲方的准，双方测量误差太大，经协商不成，委托有资质的单位测量，双方误差大的一方，承担测量费用。

(七)特别约定

7.1、乙方参加本项目的全体人员必须办理人身安全和意外保险，炊事员必须有健康证。

7.2、乙方必须按国家规定及甲方的要求给员工配备相应的劳动保护用品。

7.3、乙方在生产施工过程中，发生的生产安全事故，造成人员伤亡，均与甲方无关，由乙方承担责任。

(八)不可抗力

由于不可抗拒的自然灾害造成不能履行本合同规定的条款，不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。

(九)双方争议的解决

9.1、甲乙双方必须严格履行本协议的各项条款，任何一方违反协议约定，应向另一方承担合同总价款的3%违约金。

9.2双方在履行本协议发生争议，应当协商解决，协商不成由所在地人民法院执行裁决。

(十)附则

10.1、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

10.2、本协议书双方法人代表或委托代理人签字盖章之日起生效。具有法律效办。

10.3 、本协议书未尽事宜，由双方协商补签，补签的内容具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

签约地点：

年月日

第4篇：煤矿土石方剥离施工合同 甲方：

(以下简称甲方) 乙方：

(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。

一、工程概况及承包范围 1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。

2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械 3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。

4、工程承包范围及内容：

完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。

5、工程运输距离：不超出2公里。

6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。

二、施工开工日期及工期：

1、施工工期 年，自 年 月 日。(开工日期)以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。

2、工程期限：暂定 年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。

三、承包方式及价款结算 1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。

2、工程单价和结算：

1)方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加 元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。

注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。

3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。

4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。

5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格 4.7 元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。

6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。

四、工程保证金 1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。

2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。

3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。

4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。

五、甲乙双方的责任和义务 1、甲方的责任和义务：

1)甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。

2)乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。

2、乙方的责任和义务 1)乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。

2)乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。

3)乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。

4)乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。

5)乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。

6)乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。

7)乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

六、验收及办法 1、验收依据：建设单位的《工程验收管理办法》。

2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。

七、工程技术及其要求 1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级实施细则》，《安全管理办法》，《土石方管理方法》，《统计报表管理办法》，《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。

2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。

八、其它约定 1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。

2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。

3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。

4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。

5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。

6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。

7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。

8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。

九、乙方必须自律和遵守以下条款 1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。

2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。

十、特殊约定 1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。(注：低于市场价20%)，作为所发生的工程款或相关费用。

2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必须保证按时进场施工。

3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。

十一、合同期限(合同生效与终止) 自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止。

十二、违约责任 1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3‰执行违约金处罚。

2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按(型号400以上的挖掘机每台2000元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天)及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。

3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。

4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。

十三、违约、索赔和争议 1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。

2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。

3、本合同未尽事宜双方协商解决。

4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同份数 1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。

2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。

3、合同签订预交 元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。

4、爆破工程由甲方负责。

甲方签字：

乙方签字：

身份证号：

身份证号：

电 话：

电 话：

年 月 日 年 月 日

第5篇：昔阳三都露天煤矿剥离土石方

昔阳三都露天煤矿剥离土石方5.5公里运输合同

（年月日签订于）

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经双方充分协商，对山西昔阳三都煤矿露天煤矿剥离土石方运输施工事宜，签订以下合同条款。

一、工程概况：

1、工程名称：三都煤业公司露天煤矿土石方剥离运输工程。

2、工程地址：山西省昔阳县三都煤业公司境内。

3、工程内容：对合同制定作业区域范围内土石方剥离的运输工程。

4、施工路况：山洼地带，全天24小时施工作业。

5、车辆要求：大马力后八轮自卸车，车厢容量20方量左右。

6、工期：暂定六年。

二、工程内容

1、乙方按甲方制定的菜场区域、道路及堆场内土石方的运输。

2、甲方负责工程施工中工作面平整、防排水、防雷电、防火、作业区域内的道路维护、环保治理、设备管理及所有辅助作业。

三、计价及结算方式

1、运距：运距5.5公里

2、计价方式：以运距按5.5公里为基准，每方7.30元，对装车高出车厢部分根据实际情况加1-2方/车。运距超出和减少按实际超出和减少距离每100米加减0.10元/方。

油料、食宿生活费由乙方承担。甲方负责现场加油，油料价格随行就市。食宿用房屋租金和生活费由乙方承担。

3、结算：每10天结算一次，双方对账、交票、签字，以现金或转账形式付款。

四、甲方责任和义务

1、车辆进场：车辆进场，甲方可为乙方垫付调车费用面谈，车辆进入工地登记

编号进入施工后付给车方，开工第一次结算款中扣回。

2、施工配套：制定合理施工方案，保证施工中路面的维护，道路畅通、装卸车及时，负责安排乙方人员食宿和车辆的停车场所等所有施工配套工作。

3、对外关系：负责施工期间对地方政府、行业管理、矿群关系、交警路政等所有对外关系的协调工作，保证乙方车辆机械正常施工。

4、结算保障：按合同规定时间及时向乙方支付工程结算款项。

5、负责安排乙方车队人员的食宿用房，其费用乙方承担。

五、乙方责任和义务

1、组织按本合同的车辆进行运输施工。

2、严格执行各项安全生产管理规章制度和工地现场交通规则，服从现场管理人员对安全生产现场指挥，按照本合同工程量完成计划运输任务。

3、配合甲方做好安全生产管理和测量验收工作。

4、具备对自身车队统一指挥、配套组织协调及各项配套管理工作人员。

5、施工中要严格遵守安全生产及相关操作规程，对在施工中因违反操作规程和现场交通规则所发生的交通、机械、人身伤害等事故负全部责任，因此造成的一切经济损失及所有责任均自行负担。

6、安排专职人员负责对施工数量、油料的计量、结算数据的统计及核对等工作。

7、应加强对所属人员的管理，不得录用违法或有劣迹及无有效身份证明及不明身份的人员，并积极配合甲方搞好综合治理，防止刑事案件的发生，否则后果自负。

8、所配备的特殊工种人员，必须持有特种操作证件上岗。

9、负担其驾驶员及工作人员的食宿费用、自身机械设备及车辆的维护保养、修理，并承担其费用。

六、其他约定及违约责任

1、除因国家政策、自然灾害、气候影响等人力不可抗拒因素造成的停工、误工，双方各不承担任何责任。

2、乙方在合同期内应加强管理，保持车辆队伍稳定，人员不无端闹事、车辆不无故退场等不良现象而影响生产秩序，因此所产生的怠工误工现象按同等比例赔偿甲方损失。

3、本合同期间，乙方车辆因故需退场，提前15天告知甲方，经得甲方同意后方可退场，私自退场的承担由此为甲方造成的直接经济损失。

4、在合同期内，车辆及人员相关保险由乙方自行负责办理。

5、乙方需定期对所有员工进行矿内安全作业培训。

6、乙方应按本合同制定期限----日内上齐本合同所规定的车辆----台到达甲方制定施工现场。

七、解决合同纠纷方式

本合同期间，如一方违约，则向另一方按赔偿违约金，违约金数额按上述规定以外的按双方协商而定，协商达不成一致意见，由当地人民法院判决。

八、合同期限

本合同自签订之日起生效于-------------年--------月---------日止。合同到期，乙方有权再续下期合同

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份存查，具有同等效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

签订时间--------------------------年-----------月-------日

附：车辆登记表（）份

第6篇：土石方工程协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益，经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对港珠澳大桥岛隧西人工岛抛填块石工程材料采购项目进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议：

一、工程项目内容：

1、工程项目名称：港珠澳大桥岛隧西人工岛抛填块石工程材料采购

2、工程项目地点：港珠澳大桥岛隧西人岛

3、工程项目总造价：大写人民币肆仟捌佰捌拾伍万玖仟贰佰元整(小写￥48859200元)，以最后工程量及结算款为准。

二、甲方将“港珠澳大桥岛隧西人岛抛填块石工程材料采购”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

三、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至相关合同履行完毕之日止。乙方承诺按甲方与中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程第Ⅰ工区项目经理部(以下简称：中交项目部)签订的合同内容执行。协议书后附甲方与中交项目部签订的物资买卖合同，合同编号为：

四、甲、乙双方的权利与义务：

1、由乙方负责、安排施工及处理与此项目相关的全部事宜。

2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金，并且工程中所需的一切费用由乙方独立承担(如工程资料费、材料费等)，与甲方无关。

4、乙方要严格按合同要求施工，做好现场石料量方签收及完善工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方负责与中交项目部进行协调，保证工程顺利地进行。

6、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经济收益。

7、工程竣工后，若中交项目部未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，至该中效项目部工程款结清为止。

8、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。

9、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担。

10、甲方可应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方可派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事宜，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

11、本协议签订两日内，甲方需在兴业银行珠海分行开设新的一般帐户由甲乙双方共同管理或监管该帐户，该帐户用于向中交项目部结算工程款项使用。

12、在甲乙双方的共管或监管帐户收取到中交项目部结算工程款项后，乙方在扣除人工成本及其他开支费用后应将其余款项用于本项目，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其他形式向工程业主支付工程款。

13、在本协议履行过程中，如中交项目部未按本协议附件合同约定支付工程结算款项，则甲方应积极主动与中交项目部催要工程结算款项。

五、乙方向甲方上缴管理费、税金支付方式：

1、甲乙双方共管或监管帐户收取到中交项目部结算工程款项后两日内，甲乙双方各执共管监管帐户印签一同前往银行办理提取工程款项事宜。

2、乙方按月付给甲方管理费，该款项在每月中交项目部结算工程款项中由甲方收取，按合同实际完成量结算。

3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税同时应缴纳个人和企业所得税。

六、财务管理：

1、为保证本项目资金安全，本项目财务以双方共管或监管形式进行，办理银行印鉴3枚，甲方掌管2枚，乙方掌管1枚。甲乙双方需共同前往开户银行结算、领取工程款。

七、违约责任：

1、甲乙双方在履行本协议时任何一方不得擅自中途退出。如一方擅自退出应承担因此给对方造成的经济损失，并且守约方有权要求违约方继续履行本协议。

2、在本协议履行过程中，中交项目部将工程结算款项全部汇入甲乙双方共管或监管帐户内，该工程结算款项汇入甲乙双方共管或监管帐户三日内，甲方应与乙方共同前往银行领取该款项。甲方不得以任何理由拒绝或推拖与乙方前往开户银行领取工程款项。超过30日的乙方可解除本协议，并要求甲方承担乙方因此而产生的一切经济损失。

3、乙方未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的章印，不得以甲方名义对外签订合同。如乙方违反本条款，甲方可单方面终止履行本协议并处以协议造价10%的赔偿金，如情节严重，甲方将追究乙方刑事责任。

八、其他条款：

1、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，各份同具法效力。

2、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

3、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决;如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(印章)：乙方(印章)：

时间：时间：