电力建设工程施工合同

2022-08-08 版权声明 我要投稿

第1篇:电力建设工程施工合同

电力建设施工合同管理难点及对策探析

摘 要:在当前激烈的市场竞争中,电力施工企业要在政府管理、行业自律、企业诚信的前提下做好合约管理工作,针对自身存在的不足,强化合约管理,提高企业经济效益和社会效益。只有这样才能确保建设目标包括工期、投资和质量按时按点按照履约进度顺利完成。因此,增强合约管理工作对于业主以及电力建设施工单位都是意义非凡的。

关键词:电力建设;施工合约管理;难点;对策

一、电力建设施工合约管理的现状

1、由于电力建设项目投资大,合约金额也高,在合约管理的效益上也突显出来了,合约管理对于工程经济效益影响是深远的。合约管理好既能够使承包商避免亏本也能够赢得利润。要不然,电力建设施工单位就要承担重大的经济损失。有资料显示,合约管理好坏在经济效益方面占工程造价8%的份额。

2、合约管理工作十分复杂、繁琐,这主要是因为参与建设的单位很多,加上项目之间的接口也很复杂。在合约履约过程中,涉及到承包商与分包商、不同承包商、业主与承包商、业主与材料供应商四大关系,处理好这四大关系很重要,同时也很繁琐和困难,稍有不慎就会导致经济账面损失。

3、由于电力建设施工工程周期长,导致施工合约的生命期也相应拉长了,受到外界影响深远。施工合约的生命期包括施工期、招标、合约谈判、保修售后服务期,合约管理跨度之大、周期之长,受外界各种因素影响深远,加上合约本身常常隐藏着许多无法预估的风险因素。

4、因为合约内外干扰事件相当多,合约有时候需要频繁变更,这就要求实行动态的合约管理,合约变更管理在实施过程中显得甚为重要。

二、存在的主要问题

1、缺乏专业合约管理人才

建设合约涉及的知识专业面广、内容也很多,合约管理人员需要有一定的工程造价管理知识、法律背景知识、专业技术知识。很多建设项目管理机构里面没有专业的技术人员管理合约,也缺少对这些合约管理人员的培训,他们把合约管理简单地看成是一种日常的工作,更有甚者领导直接敲定由文员办理合约,如果发生合约纠纷,也就缺乏必须的法律援助。

2、合约文本不统一

有些建设项目在签订合约时为了回避业主应履约的义务,不采用标准的统一的合约文本,而采用一些不规范的自制的含糊合约文本进行双方签订。从目前实施的建设施工合约文本履约来看,施工合约中绝大多数条款是对发包方而制定的,其中大部分强调的是承包方的责任和义务,对业主的制约性条款缺乏,特别是在业主违约及赔偿方面的条款十分模糊,并且没有立竿见影的处罚规则。

3、合约有失公允

当前电力建设施工市场行业竞争激烈,管理也不规范,导致大量的施工队伍与建设规模十分不匹配,进而业主在建设工程承包中占据了主要位置,提出一些不平等、苛刻的条件,将自我的风险转嫁到承包商身上,合约双方权利和责任不对等。况且,电力建设施工市场是买方,而承包商为了能够获得工程而接受不对等合约。有的承包商在执行这样的工程合约时,为了使自己的利益不受损失,就会采取偷工减料、非法分包、非法转包等手段,给工程建设带来不利的因素。

3、不按合约履约

有些工程合约的签订双方都不认真履行合约,由着自己的性子修改合约,有的违背合约规定,常常发生合约违约现象。比如:业主背地里垫资违规发包;业主不按合约约定的时间支付工程进度款项;建设工程完工验收合格以后,发包人未按时办理竣工结算材料,有些业主以各种理由拒绝支付工程款项,尽管他们已经使用工程电力建设施工多年,形成严重拖欠工程款的毛病;承包商不按照工期依法组织施工,不按照规定施工,形成工程延期导致工程质量受损,严重影响了工程建设的市场环境。

2、索赔无法实现

索赔是法律、合约赋予受损失者的权利,对于承包商来讲是一种减少损失、提高利润、保障正当权益、保护自己的手段。而电力建设市场的不平等合约条件、过度竞争等问题,给索赔工作带来了许多干扰项,另外承包商缺乏自我保护意识、索赔意识薄弱,导致无法进行合约索赔,受损害的大多是承包商自己。

三、完善电力建设施工合同管理应采取的对策

1、建议合约管理人员持证上岗。

当前我国己正式推出注册造价工程师,它的一项重要责任就是搞好建设项目的合约管理、投资控制。增强其队伍建设和人才培养,实行其持证上岗。因此,建议在建设项目管理机构中单独设立注册造价工程师职位,专门负责合约管理工作。

2、借鉴国际经验,推行规范性合约文本。

随着我国国际化进程步伐的加快,在与国际惯例接轨方面,电力建设施工市场也有着对外开放的问题。对此,在合约管理一块,我们要不断引入国际先进理念,以加快建立、完善市场经济需要的合约管理新理念和方式。新的建设工程施工合约文本,和以前的合约文本相比有很大的调整,促进了电力建设施工市场的健康、有序发展,应该严格执行。

3、增强合约法律意识,切勿草率签约。

承包商由于缺乏法律和合约意识,在签订合约时,对其中合约条款往往未做详细推敲和认真约定,即草率签订,特别是对违约责任、违約条件未做具体约定,都直接导致了工程合约纠纷的产生。因此,在签订合约过程中,承包商要对合约合法性、严密性进行认真审查,减少签订合约时产生纠纷的因素,把合约纠纷控制在最低范围内,以保证合约的全面履约[1]。

4、增大合约管理力度,把控合约审查。

为保证施工合约全面履约,要严把审查关、加大合约履约力度。对资金尚未到位的项目采取拦截工程报建手续的措施,建设行政主管部门不能办理施工许可;坚决不允许带资、垫资施工,努力净化电力建设施工市场,进而保障承包商的合法权益。建立与工程量清单相适宜的合约管理准则。为此研究相适宜的管理办法、措施,健全体制,完善电力建设施工合同管理操作行为。

5、审视签证,关注工程索赔。

工程索赔在实际工作中是双向的,在严格控制施工阶段造价成本以外,还要增强工程索赔力度,既要理解合同里有些条款的意思,还要迅速地对合约中文字描述的进行索赔明示,认真研究和合理运用合同中的索赔条款建立有关索赔的详细档案[2]。结合企业自身情况、工程施工特点进行默许索赔。

结语:随着市场竞争的日益激烈,不确定因素增多,电力建设施工项目带来了更多的法律风险,对于合同文本统一、合同审查,工程索赔也将需要更多的关注,防范和控制合同法律风险。

参考文献:

[1]葛维平.电力建设施工合同管理难点及对策[J].电力标准化与技术经济,2006(03):46-48.

[2]冀维成.电力企业施工合同管理研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2009(01):22.

作者:高扬

第2篇:电力建设施工合同特点和管理措施探讨

摘要:在电力建设施工合同的作用下,工程不同施工阶段的施工成本能够得到有效控制,在保证电力建设施工进度不受影响的前提下,有利于各项资金的利用效率,确保工程在规定的期限内按期交付使用。基于此,文章对电力建设施工合同特点和管理措施进行了探讨。

关键词:电力建设项目;施工合同;管理措施;施工进度;发展现状 文献标识码:A

合理地运用电力建设施工合同,有利于加快工程的施工进度,增强项目投资的合理性,实现建设单位投资效益最大化的发展目标,确保了施工企业的合法权益不受影响。施工合同中对于投资方与施工方的责任与义务做出了明确的说明,为电力建设施工计划计划的顺利完成带来了重要的保障作用。在制定这种施工合同的过程中,相关的工作人员必须充分地了解电力建设施工要求及施工现场的实际概况,促使施工合同使用中达到预期的效果。

1 电力建设施工合同的内涵

电力建设包含的施工内容多,不同施工计划实施中所要花费的成本高,需要电力建设的相关管理人员能够结合电力建设项目的实际概括,制定出可靠的施工合同,确保参与工程建筑的所有单位权益能够得到有效的保障,进而使工程在规定的期限内顺利地竣工。目前参与电力建设项目实地考察的主要是工程的承包单位。这些单位结合建设单位实际要求制定出有关工程施工的合同,即为电力建设施工合同。在工程施工计划实施的过程中,施工合同对于工程的建设目标进行了明确的说明:在保证工程施工质量不受影响的前提下,确保电力建设项目能够在规定的期限内顺利地交付使用。与此同时,电力建设施工合同的制定也是为了工程施工中责任双方的权利与义务,是有关各种款项按期支付的重要法律凭证。在施工合同的约束下,电力建设单位可以对不同施工阶段工程的实际建设状况进行必要的监督,促使工程的施工质量能够得到有效的保障,所有的施工计划可以在规定的建设周期内顺利地完成。

2 电力建设工程施工合同的相关特点

2.1 施工合同长期有效

由于电力建设项目的施工周期相对较长,客观上确定了项目施工合同制定的过程中,必须满足长期有效性的具体要求,最大限度地发挥施工合同的实际作用。电力建设施工合同涉及了工程的招标阶段、施工阶段、维护管理阶段等,实际内容的具体时间跨度大,可能会在使用的过程中受到某些客观存在因素的影响,因此施工合同制定时必须长期有效。

2.2 施工合同具有一定的风险

电力建设项目施工计划开展的过程中,某些客观存在的因素将会给工程项目带来一定的施工风险,从而加大了工程的投资成本,因此电力建设施工合同制定时效益与风险是并存的。施工合同风险的存在有利于落实参与工程建设双方的具体责任,确保了施工计划的顺利实施。与此同时,施工合同风险预控机制的制定,对于电力建设项目施工效益最大化目标的实现具有重要的参考价值,促使施工中各种安全隐患的存在能够得到及时的清除。

2.3 施工合同较为复杂

参与电力建设的相关单位数量较多,涉及的相关衔接工作非常复杂,客观地增加了项目施工合同的复杂性。施工合同中所包含的所有单位,需要对自身的责任有着清晰地认识,协调好相互之间的关系,确保工程施工计划的按时完成。电力建筑施工合同的复杂性也与各种影响因素的客观存在有关,致使部分施工阶段的施工计划无法按照合同的具体要求进行实施,一定程度上影响着电力建筑项目的安全性能。因此,制定施工合同时,电力建设项目的所有单位应对实际的施工概括有着必要的了解,做好其中的合同变更工作,避免施工合同受到某些影响因素的干扰。

3 电力建设项目施工合同中存在的问题

3.1 合同订立不规范

结合现阶段电力建设项目的实际发展概况,可知其中存在着较大的施工合同问题,致使工程施工中出现了合同纠纷现象,对合同双方的合法权益造成了一定的影响。相关的研究报告指出,导致电力建设施工合同问题产生的原因与合同订立不规范有着较大的联系,致使施工合同制定中相关的内容条款表述不全面,对于合同双方的约束力不强,影响了施工合同实际作用的充分发挥。

3.2 合同订立过程中缺乏必要的法律意识

受到我国市场经济体制改革的影响,电力建设行业在发展的过程中面临着激烈的市场竞争,相关的监管机制不完善,给电力建设施工合同的订立带来了较大的风险。其中在合同订立过程中双方缺乏必要的法律意识,加大了合同纠纷问题产生的几率,给工程的投资方与施工方带来了较大的合同风险。电力施工单位在得到项目的过程中接受了所有的合同条款,给后期违约工作的顺利开展带来了阻碍作用。与此同时,某些施工单位为了避免自身经济利益的损失,施工中存在着偷工减料的问题,间接地降低了工程的施工质量,导致电力建设施工合同使用中无法满足工程建设的具体要求,影响了工程的施工进度。这些方面的不同内容客观地说明了合同订立双方缺乏法律意识所造成的不利影响,需要采取必要的措施强化合同双方的法律意识,降低合同风险发生的几率。

3.3 缺乏专业的合同管理岗位

合同管理岗位的有效设置,可以为电力建设施工效益最大化目标的实现提供可靠的保障。但是,目前很多的电力建设项目施工计划实施中缺乏必要的合同管理岗位,影响了合同管理综合水平的提升。合同管理岗位设置的不及时,不仅影响着工程的施工效益,也给工程施工计划的按时完成带来了较大的阻碍作用,导致工程在施工合同使用中无法达到预期的效果。

4 加强电力建设施工的有效管理措施

4.1 强化合同双方的法律意识,规范合同订立

为了使施工合同订立在电力建设项目实际应用中可以达到预期的效果,需要结合行业参考标准的具体要求及工程的实际概括,规范合同订立,强化合同订立过程中双方的法律意识。施工合同中应该对参与电力建设施工所有单位的责任及义务进行必要的说明,促使工程的施工合同风险能够处于可控的范围内,避免不合理条款的存在。针对施工中存在的相关问题,需要结合工程的建设要求,结合施工合同特点,及时地处理这些问题造成的影响,为现代化电力建设施工水平的提高及施工目标的实现提供可靠的保障。在良好的法律意识影响下,电力建设合同条款设置将会更加合理,充分发挥施工合同的实际作用。

4.2 合理地设置合同管理岗位,提升合同管理的综合水平

结合工程建设的实际要求,电力建设企业需要结合工程施工现场的实际概况及主要发展目标,合理地设置合同管理岗位,促使工程施工计划实施中所有工作人员能够在施工合同的要求下开展作业,从而使施工计划在规定的时间内保质保量地按时完成。规范化合同管理岗位的合理设置,对于电力建设企业长期稳定地发展具有重要的现实参加意义:有利于提高各项资金的利用效率,提高电力建筑项目的施工质量。同时,为了使合同管理岗位在实际的应用中可以发挥出相应的作用,需要电力建设单位开展必要的培训活动,加强对合同管理人员综合素质的有效培养,确保他们在实际的操作中能够对合同管理岗位有正确的认识。

4.3 结合具体的合同内容,强化其中的工程管理

信息化时代对于电力建设项目的服务功能提出了更高的要求,需要在工程不同阶段施工中注重合同管理,增强工程施工质量的安全可靠性,利用信息化技术的优势,丰富其中的管理内容。在合同管理内容的作用下,结合电力建设行业参考标准的具体内容,应及时地处理工程施工中存在的问题,利用可靠的管理措施提高电力建筑工程质量,避免工程的施工进度受到不必要的影响。

5 结语

了解电力建设施工合同特点,有效地制定相关的管理措施,有利于提高电力建设项目施工质量,优化各种资源配置,提高工程施工计划实施中各项资金的实际利用效率,推动现代化电力企业长期稳定地发展。施工合同确定过程中需要对参与电力建设项目所有单位的责任及义务进行明确的说明,增强各种管理措施实际应用中的适用性,全面提升电力建设项目的整体建设水平。

参考文献

[1] 常久.中国电力建设集团HB电建分公司发展战略研究[D].华中师范大学,2014.

[2] 胡宝玉.电力工程项目安全管理研究[D].中国地质大学(北京),2014.

[3] 刘阳.电力施工企业工程项目成本控制研究[D].华北电力大学,2012.

[4] 黄伟强.加强电力建设工程项目施工管理措施的探讨[J].经营管理者,2012,(5).

[5] 张冀榕.电力建设施工的合同特点和管理措施[J].企业改革与管理,2016,(14).

[6] 商继红.电力建设施工合同管理难点和针对性措施

[J].中国新技术新产品,2014,(20).

[7] 陈锦.湖南火电海外电力建设项目施工管理问题研究[D].华北电力大学,2012.

(责任编辑:周 琼)

作者:凌强

第3篇:电力建设施工的合同特点和管理措施研究

摘 要:电力建设施工合同可以提高资金的使用效率,有效保证施工进度、控制施工成本。本文简单阐述了电力建设施工合同的相关特点和施工合同管理过程中存在的问题,并重点提出了电力建设施工合同的一系列有效管理措施。

关键词:电力建设;施工合同;管理措施

引言:电力建设施工过程具有施工周期长、投资成本高、施工技术要求高等一系列特点,为了进行对电力建设施工项目的规范化管理,保证施工项目的施工进度以及项目质量,充分节省项目成本,应签订相应的电力建设施工合同对双方的责任和义务进行有效规定。

1.电力建设施工合同的相关特点

电力建设项目的施工合同一般具有长期有效性、风险性和复杂性等特点。电力建设施工往往有着较长的施工工期,因此对应的施工合同也应保持长期有效。施工合同的有效期限应全面包括工程初始招投标过程、合同签订阶段、施工阶段和工程保修阶段,涉及到长时间的管理内容,应保证施工合同在对应的时期处于有效状态。电力建设工程在带来经济效益的同时存在着一定的风险,施工项目具有较长的施工周期和多种影响因素,需要大量的资金投入,根据项目决策与市场形势的变化以及可能出现的施工安全问题,存在着一定的风险。施工合同签订前双方应设立相应的合同条款对施工项目中可能存在的风险进行责任的明确。电力建设工程在施工过程中涉及到广泛的内容,需要对各个项目间的工作进行详细的统筹规划。施工合同应全面包括施工各个环节的复杂内容,对于各个参建单位涉及的不同项目明确划分其施工责任,对各项目进行合理的规划安排,保证施工的高效率进行。在施工过程中由于实际施工情况受到多方面因素的影响,导致施工程序无法按照合同规定执行时,合同双方应参考实际施工情况,对合同内容进行一定的改变,使其适应复杂多样的施工环节。

2.电力建设施工合同管理过程中存在的问题

2.1合同不规范

建筑行业双方在签订合同过程中经常出现一些不规范的合同,由于建筑行业市场竞争激烈,发包人在签订合同过程中往往占据着一定的优势,制定多项有利的合同条款。目前电力建设施工合同中大部分文本条款对承包人的义务进行要求,对发包人的要求条款较少,在发包人的违约赔偿等问题上没有进行详细的规定,缺乏有效的监管和执行措施。施工合同的不规范往往导致工程存在一定风险,造成合同双方的分歧。

2.2合同双方缺乏法律意识

电力建设市场中存在激烈的竞争,缺乏规范的管理,施工合同设立过程中发包人占据着主动权,往往提出一些不平等的条件,把自身风险责任向承包人进行转移。承包人为了自身利益,在工程中往往出现一些非法转包、降低工程材料质量等行为,对电力建设工程的质量造成了一定的影响。

2.3合同履行过程中出现违约

电力建设过程中发包人与承包人往往出现没有对施工合同进行有效履行的情况。例如,发包方违法发包、在电力建设施工过程中拖欠工程进度款项,工程竣工后没有及时对工程款项进行结算,承包方施工过程中无视施工规定、拖延施工时间等。违约情况的出现对工程质量和合同双方的经济收益造成了一定的影响。同时,由于不平等合同条款的存在和承包人的法律意识淡薄,违约行为出现后承包人往往存在着索赔困难的现象。

2.4专业人才缺乏

电力建设施工合同涉及到广泛的施工内容,需要丰富的多种专业知识才能对施工合同进行有效的管理。对于合同管理人员,应在工程造价管理、建筑专业技术和法律条文方面具备全面的专业知识,才能满足合同管理的工作要求。目前合同管理人员的综合素质往往存在着一定的差异,专业性迫切需要提升,在出现合同纠纷时往往缺乏解决问题的能力[1]。

3.电力建设施工合同的有效管理措施

3.1设立完善的合同示范文本

建筑行业工程管理过程中可以参考行业的先进经验,设定符合实际需求的有效合同管理模式。电力建筑行业可以对世界先进的FIDIC文本格式进行参考,吸收其结构严密、逻辑性强的优点,结合我国电力行业的实际发展情况,制定出更加完善的电力建设施工合同示范文本,从而保证施工合同的规范有效,促进电力建设市场的有序发展。

3.2加强合同双方法律意识

合同双方应积极提升自身的法律意识,减少纠纷的产生。施工单位应严格按照施工合同的规范要求进行施工,投资方按照施工合同的内容对施工过程加以监督和管理。承包人往往没有意识到合同在法律上的重要意义,在签订合同时往往未对合同进行详细的分析,缺乏对违约条件和责任的明确,一旦工程出现问题,往往会导致双方在责任上产生纠纷。承包人应积极提升自身的法律意识,在签订合同前对合同各个条款的合法性进行审查,保证合同的缜密合理,防止纠纷的产生,确保工程的高效进行。

3.3提高合同的管理力度

建筑行政管理部门应全面加强对施工合同的管理工作,起到对市场的整顿规范效果。在对合同进行审查的同时,保证合同双方履行约定,处理工程报建手续时对于项目资金不到位的报建予以拒绝,并禁止项目的招投标工作和施工许可。充分在源头消除垫资带资施工等一系列不合理现象,整顿规范了建筑市场环境,使承包商的合法权益得到保护。建筑行政管理部门应配合工程量清单计价法的全面推行,设立与之相对应的合同管理模式,有效提升对施工合同的管理力度,严肃处理违约行为。在违约的索赔方面,承包人的索赔相对困难。对此,承包人应充分理解合同中各项条款的意义,对合同中规定的各项违约内容进行有效索赔,包括工期的延误变更、合同被迫中止、不可见因素等方面的索赔[2]。

3.4推动专业人才培养

电力建设企业应对合同管理人员的职业素质提出更高的要求。在招聘方面,应注重招收专业能力强、专业知识广泛、工作经验丰富的高水平管理人才,并设立造价工程师岗位协助进行合同管理。对于在职员工应积极进行专业能力的相关培训,提高合同管理人员的专业知识储备,保证合同管理人员的工作能力和综合素质得到全面提升,从而对施工合同进行全面有效的管理。合同管理人员应注重对合同的动态管理,当施工过程出现变化导致合同变更时,应告知公司决策部门,相应调整对工程的管理,出现违约情况时及时按照合同条款规定进行索赔工作。

总结:综上所述,电力建设工程的施工合同在施工过程中有效地保证了施工进度,起到了对施工项目的管理作用。面对施工合同管理过程中存在的问题,应全面采取对应措施,设置完善的合同示范文本,加强合同双方法律意识、提高合同管理力度、推动专业人才的培养,充分保障施工合同的有效性,促进行业健康发展。

参考文献:

[1]王金孔.电力建设施工合同特点和管理措施探讨关键分析[J].纳税,2019,13(27):244-245.

[2]周华.电力建设施工安全管理分析[J].中国新技术新產品,2019(14):147-148.

作者:高妍

第4篇:电力工程施工合同

建设单位:

施工单位:

工程地点:

(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)

电力工程施工合同

甲方:xxxx公司

乙方:xxxxx公司

根据《中华人民共和国合同法》、《电力安装工程承包合同条例》,甲方同意将本工程委托承包给乙方施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况

1、工程名称: xxx变压器室电力设备施工 。

2、工程内容:(变压器室内按电力设备清单附表内容,清单计壹页;)。

3、工程地点: xxxxxxxxxxx

4、发包单位:xxxxxxxxxxx

5、承包方式: (包工包料)。

6、工期:20天,即 2018年 x月x日至 2018 年 x月 x日,因甲方协调、天气等原因影响工期的,工期顺延。

7、质量标准:符合国家或行业现行的有关电力工程技术标准、设计及合同对质量的要求。 第二条 合同价款

1、本工程造价:配电房以内工程量套《xx省安装工程计价定额》200x版第二册单价;主材价格按2018年4月份xxxxxx建筑材料信息价,若材料信息价里没有价格的主材,按xx市场咨询价套用,乙方工程量应经过工程审价机构审核后确认造价;乙方应提供总工程量税务发票给甲方。

2、本工程量以竣工送电时所施工实际工程量为结算造价。

3、甲方若需要增加数量,以双方面议为准。

4、工程以竣工通电为准。

第 2页 共 5页

(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)

第三条 合同使用标准和适用法律

1、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。

2、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验收标准。

第四条 甲乙双方驻工地代表

1、甲方项目负责人: xxx,联系电话: 1xxxxxxxxx

2、乙方项目负责人: xxx ,联系电话:

3、乙方工地代表: xxx ,联系电话: 1xxxxxxxxxx 第五条 甲方负责

1、甲方负责施工中的土地占用、树木青苗赔偿等的协调和赔偿工作。

2、甲方对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止,返工期间乙方自己承担返工费用。 第六条 乙方责任

1、乙方应具备电力工程施工资质,按照国家电力工程质量验收标准担任本工程施工任务。

2、负责办理开工至竣工验收的所有相关手续,接受供电部门、甲方管理人员对所有施工工程的安全、进度、质量检查监督。

3、按照双方约定合同工期施工;工程竣工后,甲方配合乙方向供电局提出竣工验收申请,做好工程竣工验收工作。

4、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。

5、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交竣工资料档案给供电部门及甲方存档。

6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿由乙方负责。

7、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责己完成工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。

第 3页 共 5页

(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)

8、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

9、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。乙方工人不得因为劳资纠纷发生工人上访事件。

10、若乙方施工工程质量达不到相关验收规范要求,造成电力公司不能验收送电,或者由于乙方施工质量不到位原因,造成事故,乙方全部承担给甲方造成的一切经济损失。

11、在正常使用情况下,一年内电气设备若出现质量问题,由乙方负责,并在当日内到达现场无偿维修,非乙方原因维修,甲方给付工料成本费用。

12、因甲方土地和用电手续不完整,政府要求停电的乙方不负任何法律责任。

第七条 工程质量等级

1、工程质量等级:按电力行业合格工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定标准,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。

2、质量评定部门:xx县电力公司等相关部门评定合格标准。

3、验收时双方应按乙方提供材料清单内容进行核对设备,核对实际安装完成内容作为工程数量结算依据; 第八条

1、符合电力部门质量相关要求。

2、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 第九条 支付方式:

1、工程款:支票或现金。

第 4页 共 5页

(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)

2、安装工程竣工验收,工程造价经过审价机构审核确认后,付乙方总工程款95%,留5%工程款作为质保金,保修期两年满后5个工作日内无息付清。 第十条 争 议

因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,提交xx县人民法院裁决。 第十一条 安全施工

在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全、因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责:由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工程延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。

第十二条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同壹式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。

第十三条 附加条款:合同条款中未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

负责人: 负责人:

经办人: 经办人:

2018年 x 月 x 日 2018 年 x 月 x 日

第 5页 共 5页

第5篇:电力工程施工合同。

施工合同

甲方:

乙方:

承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一工程名称:《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程》

二工程内容:牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程的室内电力线路的施工。

三工程地点:位于牡丹江市牡丹江市商业大厦第九第十第十一层

四质量标准:根据甲方设计方案以及图纸进行施工,由甲方负责提供材料和施工条件,质量由甲方负责监督执行。乙方只负责施工防护。

五合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定9元/平米(¥)万元人民币,施工总面积为平米,总价为元。

第二条 工程付款流程

本工程采用阶段付款方式,暨按工程款总价平均份数,每天进行一次工程款清算,每次清算款为元。

一工程款支付方式:为现金。

二工程款支付金额和时间:工程竣工决算后,扣除工程决算款5%做为保修金,为元。 在交付使用三个月后甲方暨把5%保修金返还给乙方。

第三条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式三份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,由第三方(担保人)执一份。

第四条 附加条款

合同条款中未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

年月日

乙方:

年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,将

第6篇:电力设施建设工程施工合同

友谊农场四分场设施蔬菜基地电力工程建设合同

合同编号:

甲方(建设单位):河南省友谊农场

乙方(施工单位):泛区供电局

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就友谊农场设施蔬菜基地供电设施建设用电工程变压器安装、地理线路埔设施工、棚内线路架设的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称:友谊农场设施蔬菜基地供电项目用电工程

2、工程地点:友谊农场四分场(设施蔬菜园区)

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式:工料全包。

2、工程内容:该工程为交钥匙工程。乙方负责为设施蔬菜基地供电项目用电工程架设用电线路,主要包括架空线路、地理线路埔设、采购和安装100KVA变压器一台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)

三、工程工期

1、工程时间: 2011 年11月20日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。

(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

2、如遇下列情况,工期相应顺延。

(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。

四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求,乙方应向甲方提供图纸资料,本合同缔结后3日内,乙方向甲方提供线路施工图2套,其中施工现场图1套。

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

3、工程预算书 1 份。

五、 材料设备供应

材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任。

六、工程质量

1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

七、工程价款

以上一台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币贰拾捌万玖仟元整(小写: 289000元整)。含正规发票。

八、工程费用结算方式

1、付款方式:转账(合同签定后 3个工作日内付给乙方拾万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)

2、开户银行及帐号

乙方:

开户银行:

账号:

九、甲方应承担的主要工作及责任

1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

3、提供材料的堆放场地。

4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。

3、工程质量:合格工程。

5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

十、乙方承担的主要工作及责任

1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。

3、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。

4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

5、工程质量:本工程应符合《电气装臵安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求,质量合格。

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

十一、工程竣工验收

1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并

承担因维修不及时给甲方造成的损失。

十二、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。

4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

签订时间:年月日

第7篇:电力安装工程施工合同

甲方:四川省江油市第一中学

乙方:四川源鸿电力有限公司

甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工,经双方协商一致,达成如下施工合同:

一、工程内容及施工范围

根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工,其主要工程内容如下:

1、低压电缆埋地敷设。

2、电缆调试。

二、工程地点:江油市

三、双方的权利和义务

1、在乙方施工过程中,甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件,并监督乙方的施工质量。

2、乙方在施工过程中,严格按施工图纸和国家有关规范进行施工安装,工程质量符合国家技术规范和要求。

第8篇:电力安装工程施工合同

发包方:

承包方:

为了完成商定的安装工程,明确甲方与乙方的相互权利、义务关系,按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条 工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

第二条工程承包范围:包工、包料。

第三条合同工期 :

开工日期:

竣工日期:合同工期总天数13天。

第四条工程质量与验收标准:以国家颁发的《电气安装工程施工及验收规范》有关标准为本工程的质量标准及验收依据。

第五条 合同价款:

金额(大写)。(¥:3元)。

第六条 结算和付款方式:合同签订后,甲方于年月日前,一次性付工程款给乙方。

第七条 双方一般权利和义务

1、甲方权利和义务:

1)、负责按时支付工程费。

2)、协助乙方做好施工现场的各种安全措施。

3)、对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。

2、乙方权利和义务:

1)、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

2)、认真按照质量标准、施工规范和设计图纸要求以及甲方交底的现场资料(包括水准坐标、平面坐标和地下管线资料)进行施工;

3)、根据工程需要,提供和设置包括夜间施工使用的照明、围栏等安全设施,并负责安全保卫工作。

4)、遵守政府有关主管部门对施工地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

5)、随时接受甲方工地代表、业主监理工程师的检查检验。

6)、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

7)、在甲方规定的工期内完成全部工程量。

第八条甲乙双方责任:甲方如未按本合同第六条、第七条执行,工程误期由甲方负责,并负责由此引起的其它责任。乙方如未按有关规范进行施工,应无条件返工,并承担由此造成的损失。若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震、或政策性等造成的损失,由双方协商解决。

第九条工程保修期:以供电企业对社会承诺时间为工程保质期(即半年,

从送电之日起算起),人为或外力破坏等非工程本身质量引起的故障,乙方不负责保修。

第十条 其他:

1、本合同未尽事宜,按《电力法》及其他相关法律规定执行。因履行本合同发生争议,可另行协商,达成补充协议,协议不成,任何一方可向有管辖权的法院提供诉讼。

第十一条合同有效期:

合同签订时间:

本合同自双方代表签字盖章后生效,至工程安装完毕及保修期满后失效。

第十二条本合同正二份,双方各执一份。

发包方:(甲方):(盖章)承包方(乙方) (盖章)

代表人:代表人:

地址:地址:

电话:电话:

单位全称:单位全称:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

第9篇:电力工程施工承包合同

建设单位(甲方):巷道镇卫生院正远分院

施工单位(乙方):

巷道镇卫生院正远分院建设项目已由县发改委立项批复建设,为做到项目区域用电安全,经多次与正远供电所协商决定移除卫生院项目区域10KV高压电线,并由正远供电所指定具有相关资质的乙方负责此电路项目改架工程,为了明确甲乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成如下条款,共同遵守。

第一条工程概况

1工程名称:

2建设地点:巷道镇正远村

3主要工程内容:

工程量以正远供电所提供的提供的设计资料和施工预算为准。本工程实施工程中所涉及的树木修剪由甲方负责解决。本工程实施过程中所有人工及建设电路所使用辅助工具等由乙方和正远供电所负责。

第二条工程价款及支付方式

1、价款:经过与正远供电所及乙方协商一致审定后,乙方承包范围内工程价款为人民币54000.00元(大写:伍万肆仟元整)。付款方式待工程结束验收合格后一次性支付给乙方。

第三条承包方式:本工程属大包工程,即采用包工包料方

式承包。

第四条 主要设备、材料

1、所有设备及材料乙方必须符合国家电力设施规范要求及正远供电所提供的设计要求,并经正远供电所相关专业人员验收合格后使用;(后附材料清单及验收结果)

第五条工期

甲方履行完前期手续,具备施工条件,乙方聘请正远供电所技术人员及相关施工人员进行现场施工,工期由乙方与正远供电所协商,力争在5月10日前完工。

第六条安全责任

乙方因材料质量发生的一切安全及可能发生因此产生的经济责任由乙方及正远供电所承担,甲方概不负责。

乙方在施工过程中发生的人身及设备安全事故甲方概不负责。

第七条工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装臵安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程结束后由乙方聘请正远供电所相关技术人员进行验收,验收合格后由正远供电所出具验收证明,凭验收合格证明作为甲方付款依据。

第八条双方义务

(一)甲方义务

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方前清除项目区域所有涉及树木修剪保证项目顺利实施;

3、由甲方聘请正远供电所向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定,甲方负责项目实施前期修剪树木的具体负责(包括安全责任以及由此产生的一切后果)。

(二)乙方义务

1、严格按照正远供电所提供并技术人员确认的施工方案,以及说明进行施工,做好自检工作,确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定,采取预防事故的措施,确保施工的安全,并对承包范围内的施工安全负责。

3、做好施工组织管理,保持施工现场的清洁,做到文明施工。

4、按照双方约定的范围,做好设备材料的采购、管理工作,并对所采购的设备材料质量负责。

第九条合作事项

1、为保证工程工期,经双方友好协商,甲方同意乙方可对工程进行分包;

2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系,保证工程顺利进行

第十条 违约责任

1双方应严格履行合同,若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的,每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期,若因乙方原因导致未按期完工的,每延迟竣工一天,乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金,若甲方因协调不力,工期顺延。

第十一条附则

1本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜,双方可另行协商,另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决。协商不成的,任何一方 可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试四份,甲、乙双方各执一份,正远供电所做为合同鉴证单位留存一份,甲方主管单位留存一份,均有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):鉴证单位(盖章)

负责人签名:负责人签名:负责人签名:

签订日期:

上一篇:卫生服务中心述职报告下一篇:国际禁毒日禁毒宣传