2014年二级建造师公路真题及解析
一、 单选题
1.在非岩石地基行，填筑填石路堤前，应按设计要求设置( )。 A.过渡层 B.防水层 C.反滤层 D.整平层 答案：A 2.关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是( )。 A.土石路堤不得倾填
B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑 C.压实机械宜采用自重不小于18L的振动压路机 D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌 答案：B 3.路基改建加宽施工时，在路槽纵向开挖的台阶上铺设跨施工缝的土工格栅，其主要作用是( )。 A.减少新老路基结合处的不均匀沉降 B.减少路面厚度 C.提高原地基承载力 D.减少裂缝反射 答案：D 4.土基最佳含水量是土基达到( )所对应的含水量。 A.100%压实度 B.最大湿密度 C.最大干密度 D.液限 答案：C 5.SMA混合材料拌制时，若混合料出厂温度为195oC ，该批混合料的正确处理方法是将混合料( )。 A.冷却至合格出厂温度后运至现场摊铺 B.送至现场后冷却至合格摊铺温度时摊铺 C.与冷料同时回炉拌制 D.废弃 答案：D 解析：P57.当混合料出厂温度过高时应废弃。
6.重交通公路水泥混凝土路面邻近横向胀缝的3条横向缩缝应采用的形式是( )。 A.设传力杆平缝型 B.设传力杆假缝型 C.设拉杆企口缝型 D.设拉杆平缝型 答案：B 7.水泥混凝土路面中，对于严重断裂，缝隙处有严重剥落，路版被分割成3块以上且裂块已开始活动的断板，最合适的治理方法是 ( )。 A.扩缝灌注法 B.裂缝灌浆封闭 C.整块版更换 D.压注灌浆法 答案：C 9.为防止导管堵塞，钻口灌注桩水下混凝土的坍落度合适的值是( )cm。 A.10 B.15 C.20 D.25 答案：C 解析：P127.灌注桩水下砼坍落度控制在18-22cm之间。 10.公路隧道主要开挖方法是( )。 A.明挖法 B.钻爆法 C.盾构法 D.盖挖法 答案：B 11.隧道洞内地下水位较高时，宜采用( )处理。 A.表面排水 B.设置截水沟 C.井点降水 D.设置急流槽 答案：C 12.某施工单位承接一合同金额为1.8亿元的桥梁工程，根据《公路水运工程生产监督管理办法》，该单位应在此项目至少配置( )名专职安全生产管理人员。 A.1 B.2 C.3 D 4 答案：D 13下列分项工程质量评分中，不合格的是()。 A.闭路电视监视系统85分 B.路缘石85分 C.浆砌排水沟80分 D.软土地基78分 答案：A 14.施工单位应当对工程项目的施工安全重大危险源在施工现场人员集中显要位置予以公示，公示的内容不包括( )。
A.重大危险源安全评价责任单位名称 B.施工安全重大危险源名称 C.注意事项及保障措施 D.可能导致发生的事故类别 答案：A 15.关于技术交底的说法，错误的是( )。 A.技术交底工作应分级进行，分级管理
B.项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施 C.工长(技术负责人)负责组织向本责任区内的班组交底
D.项目经理部的技术交底工作由项目总工程部组织，工长主持实施 答案：D 16.关于公路工程量清单的说法，错误的是( )。 A.工程量清单是业务编制标底或参考价的依据
B.工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按实际工程数量报价 C.标价后的工程量清单是合同的组成部分
D.工程量清单应反映全部工程内容以及为实现这些内容而进行的其他工作 答案：B 解析：P234. 工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按清单工程量报价
17.在分包合同履行过程中，由于设计图纸错误引起分包商的权益受到损害，分包商应向( )提出索赔要求。 A.业主 B.监理 C.设计方 D.承包商 答案：D 18.下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是( )。 A.钢模 B.脚手架 C.移动模架 D.塔吊使用的轻轨 答案：C 19.按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》，企业投资公路建设项目的实施，首先应进行的是( )。 A.根据规划，编制项目建议书
B.组织投资人招标工作，依法确定投资人 C.根据规划，编制工程可行性研究报告
D.投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准 答案：C 20.关于公路施工企业信用评价的说法，错误的是( )。 A.企业分立的，新设企业信用评价等级不得高于原评价等级 B.企业资质升级的，其信用评价应重新进行 C.企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业等级确定 D.联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定 答案：B
二、多项选择题
21.通过修筑填石路堤试验路段来确定的施工参数有( )。 A.松铺厚度 B.沉降差
C.压实速度 D.最佳含水量 E.压实机械型号及组合 答案：A B C E 22.综合爆破中的洞室炮主要包括( )。 A.钢钎炮 B.深孔爆破 C.药壶炮 D.猫洞炮 E.小炮 答案：C D 23.引起路基边坡病害的原因有( )。 A.边坡二期贴补
B.路基基底存在软土且厚度不均 C.未处理好填挖交界面
D.纵坡大于12%的路段采用纵向水平分层法填筑施工 E.路基处于陡峭的斜坡面上 答案：A B C E 24.路面表面防排水设施有( )等组成。 A.路拱横坡 B.路肩横坡 C.垫层 D.拦水带 E.渗沟 答案：A B D 25.对石灰稳定土地底基层裂缝病害防治有利的做法有( )。 A.石灰土成型后及时洒水养生
B.控制压实含水量在最佳含水量±1%范围之内 C. D.安排在温差较大的冬季进行施工 E.加强石灰剂量控制，保证拌合均匀 答案：A B E 26.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量及( )试验。 A.焊接性能 B.冷弯
C.屈服点 D.抗拔 E.抗剪性能 答案：A B C 27.圆管涵质量检查项目除混凝土强度、轴线偏差外，还包括( )。 A.涵管长度
B.涵管厚度与涵顶填土厚度 C.管座宽度与厚度 D.相邻管节底面错口 E.涵底流水面高程 答案：A C D E 28.沥青混凝土路面施工质量控制关键点有( )。 A.沥青材料的检查与试验 B.沥青混凝土配合比设计和试验
C.沥青混凝土的拌和、运输及摊铺温度控制 D.沥青混凝土施工机械设备配置与压实方案 E.沥青混凝土摊铺厚度及水灰比的控制 答案：A B CD 29.公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施费包括( )。 A.工程施工期间为满足安全生产所发生的费用
B.施工期间为保证交通安全面设置的临时安全设施和标志、标牌的费用 C.预制场、拌合站的施工标准化费用
D.工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用 E.临时便道、临时便桥的施工标准化费用 答案：A D 30.公路建设市场信用包括公路建设从业单位的( )。 A.不良行为信息
B.表彰奖励类良好行为信息 C.自有及租赁设备基本情况 D.资质、资格情况 E.信用评价信息 答案：A B D E
三、案例分析题 (一) 背景资料
某施工单位承接了9.82km的三级公路路基施工，路基宽8.5m，设计车速40km/h。其中K3+100-K3+420为路堤段，K3+280处设有1-2.5m×2m的盖板涵，涵洞长度17.62m，涵底坡度1%，K3+280的路基设计标高为206.307m。涵洞构造示意图如下： K3+280涵洞构造示意图
工程开工前，在业主支持下，由设计单位向施工单位交接了交点桩，水准点桩，设计文件中提供用于中统放样的资料只有“直线，曲线及转角度”，施工单位备有全站仪，自动水准仪等常规测量仪器。 涵洞施工与涵洞前后路堤T1区，T2区的建筑同时进行，T1区，T2区按图示坡度分层填筑。涵洞施工中，施工单位首先进行了涵洞中心桩号，涵轴线的放样，涵洞基坑开挖平面尺寸按17.62mx3.8m放样，基坑开挖严格按放样尺寸采用人工垂直向下开挖至基底设计标高。在对基底进行处理并通过验收后，开始基础施工。
涵洞完工后，在涵洞砌体砂浆或混泥土强度达到设计强度的70%时，进行涵洞两侧及顶面填土，建筑顺序为T3区—T4区—T5区，建筑方法采用人工配合小型机械夯填密实。 问题：
1.按涵顶填土厚度划分，指出该涵洞类型，并说明理由。 2.写出可用于本路曲线段中线放样的两种方法。 3.写出涵洞构造示意图中A,B,C结构的名称。 4.找出涵洞基坑施工中的错误，并说明理由。 5.改正填筑施工中的错误。 (二) 背景资料
某施工单位承接了一段二级公路水泥混泥土路面工程施工，路面结构示意图见图1。 图1路面结构示意图
施工单位进场后设立了水泥混泥土搅拌站和工地试验室，搅拌站的配电系统实行分级配电;设置总配电箱(代码A)，以下依次设置分配电箱(代号B)和开关箱(代码C)，开关箱以下是用电设备(代号D)。动力配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱与开关箱装设在通风，干燥及常温场所，每台用电设备实行“一机一闸”制。施工单位对配电箱与开关箱设置提出一系列安全技术要求，部分摘录如下： 要点一：配电箱的导线进线口和出线口应设在箱体的上顶面。 要点二：移动式开关箱的进口线，出口线必须采用绝缘铝导线。
要点三：总配电箱应装设总隔离开关，分路隔离开关，总熔断器，分熔断器，电压表，总电流表。 基层采用路拌法施工，施工工艺流程见图2。为顺利完成基层的施工，施工单位配备了稳定土拌和机，装卸机，运输车，多铧犁。 图2路基施工工艺流程图
施工单位对路面面层分左右两幅铺筑，先铺筑左幅，后铺筑右幅，在公路中心处XXXXX(看不清楚字样)，接缝的1/2板厚处安装光圆钢筋，钢筋的全长范围涂防粘涂层。 问题：
1.写出图1中接缝K的名称，并改正接缝钢筋施工中的错误做法。 2.改正图2中工艺顺序的错误之处，并补充背景中基层施工还需配置的机械设备。 3.改正要点一，要点二中的错误。
4.补充要点三种总配电箱还应装设的电器装置。
5.用代号写出配电系统与用电设备在使用过程中的送电，断电顺序。 案例三 背景资料：
某施工单位承接了一座多跨变截面预应力混凝土连续箱桥梁，大桥分为上下游两幅，每幅单箱顶板宽10.5m，底板宽6m。大桥采用钻孔灌注桩基础，双柱式桥墩(墩柱高15m至26m不等)，普通钢筋混凝土盖梁。
上部结构0号采用墩顶混凝土现浇施工，临时固结构造示意图如下图。
其他梁段(1~19号)采用预制场长线法台座预制，缆索吊装系统悬臂拼装。各梁段之间腹板采用剪力齿衔接，环氧树脂粘合，顶板与底板均设20cm湿接缝。施工中加强测量管理，各梁段施工按照设计标高安装定位，控制好全桥线形。
1~19号梁段长线法预制及悬拼安装施工工序为：预制场及存梁区布置→梁段浇筑台座准备→梁段浇筑及养护→D→梁段外运→梁段吊拼就位→临时预应力张拉及腹板剪力齿粘合→E→预应力穿索及张拉、封锚→下一梁段施工。
按照交通运输部颁发的《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》的要求。施工单位对全桥进行了总体风险评估，评估结果为III级。 问题：
1. 写出图中A、B、C结构的名称。
2. 长线法预制及悬拼安装施工中工序D、E各是何种工序? 3. 各梁段悬拼安装线形控制测量的关键项目是哪几项? 4. 该大桥是否需要进行专项风险评估?说明理由，若需要进行专项风险评估，说明还需要进行哪几个步骤? 案例四：背景资料
甲公司承接了某一级公路K10+100~K18+230段的路基路面施工任务，施工前编制了如下双代号网络计划，并通过建立审批。
根据与业主所签的施工合同，甲公司将K14+280~K15+400段的路基及防护工程分包给乙公司，乙公司再将部分劳务工作交由丙公司承担，并签订了合同。 该项目在实施中发生了如下事件： 事件1：K11+430~K11+685段为软土地基，原设计方案为换填处理，由于当地材料缺乏，经监理，业主同意，决定变更为采用砂井处理。
事件2：为便于同意进行安全管理，乙公司现场安全管理人员由家公司安全管理人员兼任。 事件3：因为业主原因，导致F工作停工35天，甲公司为此向业主提出工期索赔。 事件4：完工后，丙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明。 问题：
1.该网络的计划工期为多少天?计算D工作的最迟结束事件，并指出网络计划的关键线路。
2.按照《公路工程设计变更管理办法》，事件1中的变更属于哪一类变更?其变更应由哪级交通主管部门负责审批?砂井成孔有哪几种方法?
3.事件2中甲、乙公司的做法是否正确?简述理由。
4.事件3中，F工作的总时差为多少天?甲公司可以向业主提出多少天的索赔工期? 5.事件4中，丙公司的做法是否正确?简述理由。 参考答案：
1.计划工期190天。工作D的最迟结束时间是第100天，关键线路1→2→4→8→9→10. 2.变更属于较大设计变更。
变更应由省级交通主管部门负责审批
砂井成孔的方法：用振动打桩机、柴油打桩机(冲刺式和振动式)
3.甲乙两公司做法不正确，乙公司应对其分包工程设计专门的安全管理人员，不应由甲公司安全管理人员兼任。
4.F总时差30天，可索赔5天的工期索赔。 5.丙公司做法不正确
丙公司只是分包劳务，乙公司才是分包方，应该是乙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明。
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、下列库容的水库中，属于中型水库的是()。
A.5×10⁵m³
B.5×10⁶m³
C.5×10⁷m³
D.5×10⁸m³
2、含碳量为0.5%的钢筋属于()。
A、高碳钢
B、微碳钢
C、中碳钢
D、低碳钢
3、下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中，正确的是()
A.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内
B.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外
C.永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内
D.永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外
4、水利工程塑性混凝土坍落度为()mm
A.20~40 B.100~120 C.50~90 D.130~150
5、某堤坝临水坡出现漏洞险情，漏洞口多而小，范围较大，此险情的抢护方法宜采用()
A.立堵法
B.戗堤法
C.塞堵法
D.盖堵法
6、堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分离，辅料宜采用()
A、进占卸料、进占铺平法
B、后退法
C、进占法
D、进占卸料、后退铺平法
7、下列地基处理方法中，适用于砂砾石地基处理的是()
A、帷幕灌浆法
B、排水法
C、挤实法
D、预浸法
8、某钢筋混凝土构件，钢筋采用机械连接，同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面积的()
A、50% B、20% C、30% D、40%
9、下列混凝土结构加固方法中，适用于冷缝修补的是()
A、涂抹环氧砂浆
B、外粘钢板
C、砖孔灌浆
D、粘贴纤维复合材料
10、施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为()一次
A、三年
B、三个月
C、六个月
D、一年
11、水利工程竣工验收主持单位应在()批准文件中确定
A、工程开工报告
B、工程初步报告
C、可行性研究报告
D、竣工验收申请
12、根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总【2014】429号)，砾石材料采购及保管费费率为()。
A、3.5% B、2% C、2.5% D、3%
13、《关于印发水利建设市场主题信用评价管理暂行办法的通知》(水建管【2015】377号)规定，水利建设市场主体信用等级降为CCC级后，相关部门()内不得受理其升级申请。
A、5年
B、1年
C、2年
D、3年
14、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》)电水农【1997】220号)，施工项目经理对其承担的工程建设的质量工作负() A、直接责任
B、领导责任 C、技术责任
D、直接领导责任
15、根据《关于水利水电工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管【2015】91号，代建单位对水利工程建设项目()的建设实施过程进行管理
A、初步设计至后评价
B、施工准备至竣工验收
C、初步设计至竣工验收
D、施工准备至后评价
16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)，监理单位对承包人检验结果进行复核时可采用的工作方法是()
A.平行检测
B.交叉检测
C.第三方检测
D.强制性检测
17.根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001),下图所示的帷幕灌浆工程中，灌浆施工顺序应为()
A.1→2→3 B.1→3→2
C.3→2→1 D.3→1→2
18.下列关于启闭机卷筒制造的说法中，错误的是()
A.铸钢卷筒应经过时效处理
B.铸铁卷筒应经过时效处理
C.焊接卷筒应经过时效处理
D.卷筒有裂纹时，应报废
19.下列工作阶段中，不属于水利水电建设项目竣工环境保护验收技术工作的是()
A.准备阶段
B.验收调查阶段
C.现场验收阶段
D.技术评价阶段
20.根据《注册建造师执业工程规模标准》(水利水电工程)，单项合同额为2980万元的河道疏浚工程，其注册建造师执业工程规模标准为()型。
A.大(1) B.大(2) C.中
D.小
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2000)，确定灌溉泵站工程等别的依据包括()
A.设计扬程
B.装机流量
C.投资规模
D.装机功率
E.灌溉面积
22.下列混凝土重力坝所受荷载中，属于扬压力的有()
A.动水压力
B.波浪压力
C.浮托力
D.泥沙压力
E.渗透压力
23.水利工程土石围堰漏洞险情进水口的探测方法有()等。
A.水面观察
B.潜水探漏
C.钎探
D.钻探
E.投放颜料观察水色
24.土石坝土料填筑压实参数主要包括()
A.碾压机具重量
B.相对密度
C.铺土厚度
D.碾压遍数
E.含水率
25.根据《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)，水 4 利工程质量检测单位资质包括()等类别。
A.岩土工程
B.混凝土工程
C.金属结构
D.机械电气
E.测量
26、根据《水法》，水资源规划按层次分为()。
A、综合规划
B、区域规划
C、全国战略规划
D、流域规划
E、专业规划
27、根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位包括()。
A、设计单位
B、监理单位
C、管理单位
D、项目法人
E、施工单位
28、根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，在综合评估法的详细评审阶段，需详细评审的因素包括()。
A、投标文件格式
B、投标报价
C、项目管理机构
D、投标人综合实力
E、施工组织设计
29、根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管【2013】178号)，小型病险水库除险加固项目法人验收包括()。
A、单位工程验收
B、蓄水验收
C、分部工程验收
D、合同工程完工验收
E、分项工程验收
30、根据《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)，水利水电工程施工专业承包企业资质包括()。
A、水工大坝工程
B、堤防工程
C、水工金属结构制作与安装工程
D、河湖整治工程
E、水利水电机电安装工程
三、案例分析题(共4题，每题20分)
(一)背景资料
某新建泵站采用堤后式布置，主要工程内容包括：泵房、进水闸、防洪闸、压力水箱和穿堤涵洞。工程所在地的主汛期为6月-9月。合同双方依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工合同。合同部分内容如下：(1)合同工期18个月，工程计划2012年11月1日开工，2014年4月30日完工;(2)签约合同价为810万元;(3)工程质量保证金为签约合同价的5%。
施工中发生如下事件：
事件1：根据施工方案及安全度讯要求，承包人编制了进度计划，并获得监理人批准。其部分进度计划见表1(不考虑前后工作的搭接，每月按30天计)。
表1 工程项目施工进度计划表(部分)
事件2：为加强项目部管理，承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于2013年2月25日更换了项目经
6 理。
事件3：由发包人组织采购的水泵机组运抵现场，承包人直接与供货方办理了交货验收手续，并将随同的备品条件、专用工器具与资料清点后封存，在泵站安装时，承包人自行启用一封存的专用工器具。
事件4：合同工程完工证书颁发时间为2014年7月1 0日。承包人在收到合同工程完工证书后，向监理人提交了包括变更及索赔金额、工程预付款扣回等内容的完工付款申请单。
问题：
1.根据事件1，指出“堤防土方填筑”、“防洪闸混凝土浇筑”的施工时段，分析判断该计划是否满足安全度讯要求。
2.事件2中，承包人更换项目经理应办理哪些手续?
3.指出事件3中承包人做法的不妥之处，并改正。
4.根据事件4，指出发包人向承包人第一次退还质量保证金的最迟时间和金额。
5.事件4中，承包人向监理人提交的完工付款申请单还应包括哪些主要内容。
7 (二) 背景资料
某分洪闸位于河道提防上，该闸最大分洪流量为300m3/s，河道提放级别为2级。该闸在施工过程中发生如下事件：
事件1：闸室底板及墩墙设计采用C25W4F100混凝土。施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂，并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块，对混凝土各项指标进行试验。
事件2：为有效控制风险，依据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GBT50927-2013)，施工单范围对施工过程中可能存在的主要风险进行了分析，把风险分为四大类：第一类为损失大、概率大的风险，第二类为损失小、概率大的风险，第三类为损失大、概率小的风险，第四类为损失小、概率小的风险，针对各类风险提出了风险规避等处置方法。
事件3：在启闭机工作桥夜间施工过程中，2名施工人员不慎从作业高度为12.0m的高出坠落。事故造成了1人死亡，1人重伤。
问题：
1.根据背景资料，说明分洪闸闸室等主要建筑物的级别，本工程项目经理应由几级注册建造师担任? C25W4F1OO中，“C、“W、“F分别代表什么含义? F1OO中的100又代表什么?
2.根据事件1，在混凝土拌合料中掺入高效减水剂后，如保持混凝土流动性及水泥用量不变，混凝土拌合用水量、水胶比和强度将发生什么变化?
3.按事件2的风险分类，事件3中发生的事故应属于风险类型中的哪一类。对于此类风险，事前宜采用何种处置方法进行控制?
4.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，说明水 8 利工程建设质量与安全事故共分为哪几级?事件3中的事故等级属于哪一级?根据2名工人的作业高度和施工环境说明其高处作业的级别和种类。
(三) 背景资料
某中型水闸工程施工招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。已标价工程量清单自分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目清单组成。其中闸底板C20混凝土是工程量清单的个子目，其单价(单位：100m³ )根据《水利建筑工程预算定额》(2002年版)编制，并考虑了配料、拌制、运输、浇筑等过程中的损耗和附加费用。
事件1：A单位在投标截止时间提前交了投标文件。评标过程中，A单位发现工程量清单有算术性错误，遂以投标文件澄清方式提出修改，招标代理机构认为不妥。
事件2：招标人收到评标报告后对评标结果进行公示，A单位对评标结果提出异议。
事件3：经过评标，B单位中标。工程实施过程中，B单位认为闸底板C20混凝土强度偏低，建议将C20变更为C25。经协商后，监理人将闸底板混凝土自C20变更为C25。B单位按照变更估计原则，以现行材料价格为基础提交了新单价，监理人认为应按投标文件所附材料预算借个未计算基础提交新单价。
本工程在宴施过程中，涉及工程变更的双方往来函件包括(不限于)：①变更意向书，②书面变更建议，③变更指示，④变更报价书，⑤撤销变更意向书，⑥难以实施变更的原因和依据，⑦变更实施方案等。
问题：
1指出事件1中，A单位做法有何不妥?说明理由。
2事件2中，A单位对评标结果有异议时，应在什么时间提出。招标人收到异议后，应如何处理?
3分别说明闸底板混凝土的单价分析中，配料、拌制、运输、浇筑等过程的损耗和附加费用应包含在哪些用量或单价中?
4指出事件3中B单位提交的闸底板C25混凝土单价计算基础是否合理?说明理由。该变更涉及费用应计列在背景资料所述的哪个清单中，相应费用项目名称是什么?
5背景资料涉及变更的双方往来函件中，属于承包人发出的文件有哪些?
(四)背景资料
临南段河道疏浚工程，疏浚河道总长约5km，涉及河道底宽150m，边坡1：4，底高程7.90~8.07m。该河道疏浚工程划分为一个单位工程，包含7个分部工程(河道疏浚水下方为5个分部工程，排泥场围堰和退水口各1个分部工程)。其中排泥场围堰按3级提防标准进行设计和施工。该工程于2012年10月1日开工，2013年12月底完工。工程施工过程中发生以下事件：
事件1：工程具备开工条件后，项目法人向主管部门提交本工程开工申请报告。
事件2：排泥场围堰某部位围堰存在坑塘，施工单位进行了排水、清基、削坡后，再分层填筑施工，如图4所示。
事件3：河道疏浚工程施工中，施工单位对某单元工程进行了质量评定，如表4所示。
事件4：排泥场围堰分部工程施工完成后，其质量经施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。
事件5：本工程建设项目于2013年12月底按期完工。2015年5月，竣工验收主持单位对本工程进行了竣工验收。竣工验收前，质量监督机构按规定提交了工程质量监督报告，该报告确定本工程项目质量等级为优良。
图4 围堰横断面分层填筑示意图
表4 河道疏浚单元工程施工质量验收评定表
问题：
1、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，指出事件1中不妥之处;说明主题工程开工的报告程序和
12 时间要求。
2、根据《堤防工程施工规范》(SL260-2014)，指出并改正事件2中图4中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。
3、根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012)，指出事件3表4中A、B、C、D所代表的名称或数据。
4、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)指出事件4中的不妥之处。
5、根据《水利水电建设工程验收规程》(SL122-208)，事件5中竣工验收时间是否符合规定?说明理由。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)，住处并改正事件5中质量监督机构工作的不妥之处。
13 参考答案： 1—
5、答案：CCDBD 6—
10、答案：BCACD 11—
15、答案：BDDDB 16—20、答案：ADADC 多项选择题：
21、BD
22、CE
23、ABE
24、ACD
25、ABCD
26、BCD
27、CDE
28、BCDE
29、AC 30 、CDE 案例题：
1、【参考答案】
1.根据事件1，“堤防土方填筑”的施工时段为2013年4月11日到5月1 5日，“防洪闸混凝土浇筑”的施工时段为2013年2月11日至4月10日，因工程在主体期前完工，故该计划满足安全度讯要求。
2.事件二中，承包人更换项目事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。
3.承包人直接与供货方办理交货验收手续、自行启用封存的专用工器具不妥，理由：承包人应会同监理人在约定时间内，赴交货地点共同验收。在泵站安装时，承包人应会同监理人工程启用封存的工器具。
4.最迟时间为2014年7月24日，金额是20.25万元。
合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。
5.还应包括以下资料：
(1)完工结算合同总价;
(2)发包人已支付承包人的工程价款;
(3)应扣留的质量保证金; (4)应支付的完工付款金额。
2、【参考答案】
1、该闸工程等别为III等，工程规模为中型，该闸工程主要建筑物的级别为4级。本工程项目经理应自二级建造师担任。
C代表混凝土强度，W代表混凝土抗渗等级，F代表混凝土抗冻等级，100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环。
2、在保持流动性和水泥用量不变的情况下，可以减少用水量、降低水胶比、提高混凝土的强度。
3、该事故属于损失大，概率小的风险。事前应采用以下方法进行控制：提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。
4、水利工程建设质量与安全事故分为四级：I级(特别重大质量与安全事故)、II级特大质量与安全事故)、III级(重大质量与安全事故)、IV级(较大质量与安全事故)。
事件三中的事故属于较大质量与安全事故。
该高处作业级别属于二级高处作业，种类属于特殊高处作业中的夜间高处作业。
3、【参考答案】
1事件1中，评标过程中投标单位提出投标文件澄清修改不妥，因为在评标过程中，只有评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件进行书面澄清说明，而投标人不得主动提出澄清、说明或补正。
2A单位应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。
3混凝土的配料和拌制损耗已台在配合比材料用量中，定额中的混凝土用量，包括了运输、浇筑、凿毛、模板变形、干缩等损耗。混凝土在冲毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，包含在相应项目有效工程量的每立方米单价中。
4不合理，因为变更的估价原则明确规定：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。该变更涉及费用应计列在分类分项工程量清单中，相应费用名称是闸底板C25混凝土。
5属于承包人发出的有：书面变更建议，变更报价书、难以实施变更的原因和依据、变更实施方案。
4、【参考答案】
1.向主管部门提交开工申请报告不妥。主体工程开工前，项目法人应将开工申请报告及有关材料报送项目水行政主管部门审查，经项目水行政主管部门审查并出具审查意见后，由项目水行政主管部门上报开工审批单位审批。
水利工程具备开工条件后，主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。
2.清基削坡坡度不正确，填筑顺序不正确。
堤防工程填筑作业符合要求：
(1)地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填，堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时，应特地面坡度削至缓于1：5;
(2)作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具
16 参与整平作业，严禁出现界沟。
3.A为主控项目，B为一般项目，C为92%，D为合格。
4.施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督结构进行备案不妥。分部工程质量，在施工单位自评合格后，自监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。
5.验收时间不符合规定。根据《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。即应该在2014年12月底以前验收。
质量监督机构提交的工程质量监督报告确定本工程质量等级为优良不妥。工程质量监督机构在工程竣工验收前提交工程施工质量监督报告，向工程竣工验收委员会提出工程施工质量是否合格的结论。
Fpg
一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題の備選項中，只有一個最符合題意)
1.按級配原則構成の瀝青混合料中，具有內摩擦角較高，黏聚力也較高の結構組成是( )
A骨架一密實結構 B.骨架一空隙結構C.骨架一懸浮結構 D.密實一懸浮結構
【答案】A P4
【解析】本題考查の是混合料の結構組成。骨架-密實結構，不僅內摩擦角較高，黏聚力也較高。
2.改性瀝青混合料所具有の優點中，說法錯誤の是( )。
A.較長の使用壽命B.較高の耐磨耗能力C.較大抗彎拉能力D.良好の低溫抗開裂能力
【答案】C P6
【解析】本題考查の是熱拌瀝青混合料主要類型。改性瀝青混合料與AC型瀝青混合料相比具有較高の高溫抗車轍能力，良好の低溫抗開裂能力，較高の耐磨耗能力和較長の使用壽命。
3.商品混凝土の()應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
A.配合比 B.運輸能力 C.坍落度 D.粗骨料
【答案】B P31
【解析】本題考查の是混凝土施工。商品混凝土の運輸能力應滿足混凝土の凝結速度和澆築速度の要求。
4.在安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件或鋼筋連接牢固，上部應採用()固定。
A.剪刀撐 B.木方C.點焊 D.拉杆
【答案】D P33
【解析】本題考查の是範本、支架和拱架。安裝墩、臺範本時，其底部應與基礎預埋件連接牢固，上部應採用拉杆固定。
5.關於套箱圍堰施工技術要求の說法，錯誤の是()。
A.可用木板、鋼板或鋼絲網水泥製作箱體B.箱體可製成整體式或裝配式
C.在箱體壁四周應留射水通道D.箱體內應設木、鋼支撐
【答案】C P43
【解析】本題考查の是各類圍堰施工要求。選項C，鋼筋混凝土板樁預製時，應留射水通道。
6.關於涵洞兩側回填施工中の做法，錯誤の是()。
A.涵洞兩側同時回填，兩側對稱進行，高差不大於300mm
B.填方中使用渣土、工業廢渣等，需經過試驗確認可靠
C.在涵洞靠近防水層部位可填含有少量碎石の細粒土
D.現澆鋼筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土強度達到設計強度70%後進行
【答案】 D P52
【解析】本題考查の是管涵施工技術。涵洞兩側の回填土，應在主結構防水層の保護層完成，且保護層砌築砂漿強度達到3MPa後方可進行。回填時，兩側應對稱進行，高差不宜超過300mm。
7.在基坑放坡開挖時，下列做法錯誤の是()。
A.坡面設置土釘B.坡項1.5m範圍內堆放應急土袋C.坡面掛網噴射混凝土D.土工織物覆蓋坡面
【答案】B P73
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是基(槽)坑邊坡保護。嚴格禁止在基坑邊坡坡頂1~2m範圍堆放材料、土方和其他重物以及停置或行駛較大の施工機械。
8.對於淺基坑軟土地基，能提高地基承載力且方法簡單操作方便の是()。
A.水泥土攪拌法B.壓密注漿法C.換填材料加固法D.格柵式加固法
【答案】C P75
【解析】本題考查の是基坑地基加固の目の與方法選擇。換填材料加固處理法，以提高地基承載力為主，適用於較淺基坑，方法簡單操作方便。
9.下列基坑放坡要求中，說法錯誤の是()。
A.放坡應以控制分級坡高和坡度為主B.放坡設計與施工時應考慮雨水の不利影響
C.上級放坡坡度宜緩於下坡放坡坡度D.分級放坡時，宜設置分級過度平臺
【答案】C P72
【解析】本題考查の是基坑放坡要求。下級放坡坡度宜緩於上坡放坡坡度。
10.污水三級處理是在一級、二級處理之後，進一步處理可導致水體富營養化の()可溶性無機物。
A.鈉、碘 B.鈣、鎂C.鐵、錳 D.氮、磷
【答案】D P100
【解析】本題考查の是污水處理。三級處理是在一級處理、二級處理之後，進一步處理難降解の有機物以及可導致水體富營養化の氮、磷等可溶性無機物等。
11.塑膠或橡膠止水帶接頭應採用()。
A.熱接 B.疊接C.咬接 D.對接
【答案】A P107
【解析】本題考查の是現澆(預應力)混凝土水池施工技術。塑膠或橡膠止水帶接頭應採用熱接，不得疊接。
12.在不含地下水の軟士層中，控制精度低の柔性管道施工，一般採用()。
A.頂管法 B.盾構法C.定向鑽 D.夯管法
【答案】C P117
【解析】本題考查の是不開槽施工法與適用條件。定向鑽適用於柔性管道，在砂卵石及含水地層不適用。
13.在我國壓力管道分類中，供熱管道級別劃分為()。
A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4
【答案】B P127
【解析】本題考查の是供熱管道の分類。在我國壓力管道分類中，供熱管道屬公用管道，級別劃分為GB2。
14.有垂直位移，但不能承受水準荷載の管道支架是()支架。
A.固定 B.滑動C.導向 D.彈簧
【答案】D P133
Fpg
Fpg
【解析】本題考查の是供熱管網附件及安裝。表2K315023-1彈簧支架在管道有垂直位移時使用，不能承受水準荷載。
15.室內燃氣管道安裝中，公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用()。
A.焊接 B.法蘭連接C.釺焊 D.螺紋連接
【答案】D
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。公稱尺寸不大於DN50の鍍鋅鋼管應採用螺紋連接。
16. 城市地下雨污水管疏浚檢查時，常會從井內冒出一種非常活躍並能置人於死地の高濃度氣體是()。
A.硫化氫 B.二氧化碳 C.氮氣 D.沼氣
【答案】A
P126
【解析】本題考查の是給排水管網維護與修復技術。【案例2K315015】
17.施工作業過程中，不需要及時修改或補充施工組織設計の情形是()。
A.工程設計有重大變更B.施工環境有重大變更 C.主要施工設備配置有重大調整D.管理人員有變更
【答案】D
P185
【解析】本題考查の是施工組織設計編制注意事項。施工作業過程中發生下列情況之一時，施工組織設計應及時修改或補充：①工程設計重大變更;②施工資配重大調整; ③施工環境重大改變。
18.水泥混凝士道路面層常規施工中,振搗器の振動順序為()。
A.插入式振搗器→振動梁(輕)→平板式振搗器→振動梁(重)
B.插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
C.平板式振搗器→振動梁(輕)→插入式振搗器→振動梁(重)
D.平板式探搗器→振動梁(輕)→振動梁(重)→插入式振搗器
【答案】B P226
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。振搗器の振動順序為：插入式振搗器→平板式振搗器→振動梁(重)→振動梁(輕)
19.在雨季施工時，明挖基坑安全風險控制の重點是()和雨水淹沒。
A.邊坡坍塌 B.高空墜落C.臨邊防護 D.機械傷害
【答案】A P277
【解析】本題考查の是防止基坑坍塌、淹沒の安全措施。在雨季施工時，基坑工程の主要風險是坍塌和淹沒，是基坑工程安全控制の重點。
20.下列說法中，不屬於控制性進度計畫內容の是()。
A.和季度施工計畫是總進度の重要節點目標B.總工期跨越三個の進度計畫
C.按計畫編制季度施工計畫D.發現進度計畫執行受到干擾時應及時採取調整措施
【答案】D
P212
【解析】本題考查の是施工進度調控措施。和季度施工進度計畫，均屬控制性計畫，是確定並控制專案施工總進度の重要節點目標。計畫總工期跨越一個以上時，必須根據施工總進度計畫Fpg
Fpg の施工順序，劃分出不同の施工內容，編制施工進度計畫。並在此基礎上按照均衡施工原則，編制各季度施工進度計畫。
二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題の備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選の每個選項得0.5分)
21.關於現澆水泥混凝土路面對原材料要求の說法，正確の是()。
A.城鎮快速路可採用礦渣水泥
B.粗集料應採用質地堅硬、耐久、潔淨の碎石，粒徑不得大於31.5mm C.外加劑應符合國家標準並有合格證
D.傳力杆、滑動套材質、規格應符合規定E.海砂不得用於混凝土面層
【答案】BCD
P225
【解析】本題考查の是水泥混凝土面層施工品質檢查與驗收。A項正確說法“城市快速路、主幹路應採用42.5級及以上の道路矽酸鹽水泥或矽酸鹽水泥、普通矽酸鹽水泥;其他道路可採用礦渣水泥，其強度等級宜不低於32.5級。”，D項正確說法“海砂不得直接用於混凝土面層”。
22.特重交通水泥混凝土路面宜選用()基層。
A.水泥穩定粒料 B.級配粒料C.瀝青混凝土 D.貧混凝土E.碾壓混凝土
【答案】CDE
P7
【解析】本題考查の是水泥混凝土路面の基層。特重交通宜選用貧混凝土、碾壓混凝土或瀝青混凝土基層;重交通宜選用水泥穩定粒料或瀝青穩定碎石基層;中、輕交通宜選擇水泥或石灰粉煤灰穩定粒料或級配粒料基層;濕潤和多雨地區，繁重交通路段宜採用排水基層。
23.下列選項中屬於施工技術方案の主要內容有()。
A.施工機械 B.施工組織C.作業指導書 D.網路技術E.施工順序
【答案】ABE
P190
【解析】本題有爭議，按照教材內容，CD也屬於施工技術方案中の技術組織措施。
24.預應力混凝土連續梁の懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定，是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮()。
A.掛籃前端の垂直交形值 B.預拱度值C.施工人員の影響
D.溫度の影響E.施工中已澆築段の實際高程
【答案】ABDE
P51
【解析】本題考查の是懸臂澆築法高程控制。預應力混凝土連續梁，懸臂澆築段前端底板和橋面高程の確定是連續梁施工の關鍵問題之一，確定懸臂澆築段前段高程時應考慮：
(1)掛籃前端の垂直變形值;(2)預拱度設置;(3)施工中已澆段の實際高程;(4)溫度影響。
25.關於地下連續牆圍護結構の說法，正確の有()。
A.剛度大、強度大B.適用於所有地層C.隔水性好
D.導牆結構對地基無特殊要求 E.可兼作為主體結構の一部分
【答案】ABCE
P67
【解析】本題考查の是深基坑圍護結構。表2K313021-1。
26.關於沉井刃腳墊木の說法，正確の有()。
Fpg
Fpg
A.應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高要求
B.平面佈置要均勻對稱C.每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合
D.定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點E.抽除墊木應按順序依改進行
【答案】ABCD
P109
【解析】本題考查の是沉井準備工作。
(2)刃腳の墊層採用砂墊層上鋪墊木或素混凝土，且應滿足下列要求：
1)墊層の結構厚度和寬度應根據土體地基承載力、沉井下沉結構高度和結構形式，經計算確定;素混凝土墊層の厚度還應便於沉井下沉前鑿除;
2)砂墊層分佈在刃腳中心線の兩側範圍，應考慮方便抽除墊木;砂墊層宜採用中粗砂，並應分層鋪設、分層夯實;
3)墊木鋪設應使刃腳底面在同一水平面上，並符合設計起沉標高の要求;平面佈置要均勻對稱，每根墊木の長度中心應與刃腳底面中心線重合，定位墊木の佈置應使沉井有對稱の著力點;
4)採用素混凝土墊層時，其強度等級應符合設計要求，表面平整。
27.城市管道全斷面修復技術主要有()。
A.內村法 B.纏繞法C.噴塗法 D.密封法 E.灌漿法
【答案】ABC P124~125
【解析】本題考查是管道修復與更新。全斷面修復：1.內襯法2.纏繞法3.噴塗法
28.關於建、構築實物內部の燃氣管道安裝，說法正確の有()。
A.不得穿過配電室，變電室、電纜溝B.敷設在有腐蝕性介質の房間內必須採取防腐措施
C.穿過地下室時必須採取焊接連接D.在有車通行の地方，敷設高度不應小於3.5m
E.當使用銅管時應採用承插式硬纖焊連接
【答案】ABCE
P142
【解析】本題考查の是室內燃氣管道安裝。選項D，正確の說法是“在有車通行の地方，敷設高度不應小於4.5m”。
29.市政工程開工前の測量準備工作包括()。
A.對測量儀器、設備、工具進行符合性檢查 B.辦理樁點交接手續
C.對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核 D.按施工方案編制工程測量方案
E.根據測量結果繪製竣工圖
【答案】ABCD
P167
【解析】本題考查の是開工前測量工作。準備工作：(1)開工前應結合.設計檔、施工組織設計，提前做好工程施工過程中各個階段の工程測量の各項內業計算準備工作，並依照內業準備進行施工測量。(2)對測量儀器、設備、工具等進行符合性檢查，確認符合要求。嚴禁使用未經計量檢定或超過檢定有效期の儀器、設備、工具。(3)根據填埋場建(構)築物特點及設計要求の施工精度、施工方案，編制工程測量方案。(4)辦理樁點交接手續。樁點應包括:各種基準點、基準線の數據及依據、精度等級。施工單位應進行現場踏勘、復核。(5)開工前應對基準點、基準線和高程進行內業、外業復核。復核過程中發現不符或與相鄰工程矛盾時，應向建設單位提出，進行查詢，並取得準確結果。
Fpg
Fpg
30.下列分項工程中，需要編制安全專項方案並進行專家論證の是()。
A.跨度為30mの鋼結構安裝工程 B.開挖深度5mの基坑降水工程
C.架體高度20mの懸挑式腳手架工程 D.單件起吊重量為80KNの預製構件
E.搭設高度8mの混凝土範本支撐工程
【答案】BCE P194
【解析】本題考查の是專項方案編制與論證要求。選項A，跨度大於36m以上の鋼結構安裝工程;D項，單件起吊重量為100KN及以上の起重吊裝工程。
三、案例分析題
(一)
【背景資料】
某公司承包一座雨水泵站工程，泵站結構尺寸為23.4m(長)×13.2m(寬)×9.7m(高)，地下部分深度5.5m，位於粉土、砂土層，地下水位為地面下3.0m。設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，坡面採用錨杆噴射混凝土支護基坑周邊設置輕型井點降水。
基坑臨近城市次乾路，圍擋施工佔用部分現況道路，專案部編制了交通導行圖(圖1)。在路邊按要求設置了A區、上游過渡區、B區、作業區、下游過渡區、C區六個區段，配備了交通導行標誌、防護設施、夜間警示信號。
基坑周邊地下管線比較密集，專案部針對地下管線距基坑較近の現況制定了管理保護措施，設置了明顯の標識。
1.專案部の施工組織設計檔中包括品質、進度、安全、文明環保施工、成本控制等保證措施;基坑土方開挖等安全專項施工技術方案，經審批後開始施工。
2.為了能在雨期前完成基坑施工，專案部擬採取以下措施：
(1)採用機械分兩層開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護;
(3)直接開挖到基底標高夯實後，報請建設、監理單位進行地基驗收。
圖1交通導行平面示意圖
【問題】
1.補充施工組織設計檔中缺少の保證措施。
Fpg
Fpg
2.交通導行示意圖中，A、B、C功能區の名稱分別是什麼?
3.專案部除了編制地下管線保護措施外，在施工過程中還需具體做哪些?
4.指出專案部擬採取加快進度措施の不當之處，寫出正確の做法。
5.地基驗收時，還需要哪些單位參加?
【參考答案】
1.施工組織設計檔中還應該補充の保證措施有：季節性施工保證措施、交通組織措施、構(建)築物及文物保護措施、應急措施。P189
2.A為警告區、B為緩衝區、C為終止區 P197
3.(1)在施工過程中，必須設專人隨時檢查地下管線，維護加固設施，以保持完好。
(2)觀測管線沉降和變形記錄，遇到異常情況，必須立即採取安全技術措施。
(3)制定應急預案。
(4)出現異常情況應立即通知管理單位人員到場處理、搶修。
4.(1)採用機械分兩層開挖不妥，設計要求基坑採用明挖放坡，每層開挖深度不大於2.0m，而地下部分深度5.5m，所以應分三層進行開挖;
(2)開挖到基底標高後一次完成邊坡支護不妥，應分段進行，隨著開挖及時邊坡保護;
(3)機械直接開挖到基底標高夯實後不妥，正確做法應為槽底預留200-300mm土層，由人工開挖至設計高程，整平。 P115
5.專案部地基驗收還應報請勘察、設計、施工單位負責人進行驗收。P299
(二)
【背景資料】
某橋樑工程專案の下部結構已全部完成，受政府指令工期の影響，業主將尚未施工の上部結構分成A、B二個標段，將B段重新招標。橋面寬度17.5m，橋下淨空6m，上部結構設計為鋼筋混凝土預應力現澆箱梁(三跨一聯)，共40聯。原施工單位甲公司承擔A標段，該標段施工現場系既有廢棄公路無需處理，滿足支架法施工條件，甲公司按業主要求對原施工組織設計進行了重大變更調整;新中標の乙公司承擔B標段，因B標施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，滿足支架法施工部分條件，其中縱坡變化較大部分為跨越既有正在通行の高架橋段，新建橋下淨空高度達13.3m(見圖2)。
Fpg
Fpg
甲、乙兩公司接受任務後立即組織力量展開了施工競賽。甲公同利用既有公路作為支架基礎，地基承載力符合要求。乙公司為趕工期，將原地面稍作整平後即展開支架搭設工作，很快進度超過甲公司。支架全部完成後，專案部組織了支架品質檢查**並批准範本安裝。範本安裝完成後開始綁紮鋼筋。指揮部檢查中發現乙公司施工管**存在問題，下發了停工到通知單。
【問題】
1.原施工組織設計中，主要施工資源配置有重大變更調整，專案部應如何處理?重新開工之前技術負責人和安全負責人應完成什麼工作?
2.滿足支架法施工の部分條件指の是什麼?
3.B標支架搭設場地是否滿足支架の地基承載力?應如何處置?
4.支架搭設前技術負責人應做好哪些工作?橋下淨高13.3m部分如何辦理手續?
5.支架搭設完成和範本安裝後用什麼方法解決變形問題?支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬哪一類變形?
6.跨越既有高架部分の橋樑施工需到什麼部門補充辦理手續?
【參考答案】
1. 專案部應在專案經理の主持下，修改施工組織設計，報企業技術負責人審批，加蓋企業公章，再報總監或建設方審批。
重新開個之前技術負責人和安全負責人要向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
2.施工現場地處閒置棄土場，地域寬廣平坦，有足夠の空間進行支架搭設。
3.廢棄場地為雜填土，不能滿足地基承載力の要求，應對場地採取換填、硬化、加墊板等措施，提高地基承載力，並應採取預壓措施，消除非彈性變形，驗證地基承載力。
4.1)應編制專項方案，並經專家論證;
2)經預壓驗證地基承載力;
3)向全體施工人員進行書面安全技術交底，簽字並歸檔。
4)橋下淨高13.3m部分，支架搭設專項方案應經專家論證，根據專家意見修改方案後，並經施工單位技術負責人、總監理工程師、建設單位專案負責人簽字。
5.1)支架搭設完成和範本安裝後用預壓の方法解決變形問題;
2)支架拼裝間隙和地基沉降在橋樑建設中屬非彈性變形
6.應向市政行政主管部門、公安交通管理部門、道路管理部門辦理占路手續。
(三)
【背景資料】
某公司承建一項城市污水處理工程，包括調蓄池、泵房、排水管道等，調蓄池為鋼筋混凝上結構，結構尺寸為40m(長)×20m(寬)×5m(高)，結構混凝設計等級為C35，抗滲等級為P6。調蓄池底板與池壁分兩次澆築，施工縫處安裝金屬止水帶，混凝土均採用泵送商品混凝土。
Fpg
Fpg
事件一：施工單位對施工現場進行封閉管理，砌築了圍牆，在出入口處設置了大門等臨時設施，施工現場進口處懸掛了整齊明顯の“五牌一圖”及警示標牌。
事件二：調蓄池基坑開挖渣土外運過程中，因運輸車輛裝載過滿，造成拋灑滴漏，被城管執法部門下發整改通知單。
事件三：池壁混凝土澆築過程中，有一輛商品混凝土運輸車因交通堵塞，混凝土運至現場時間過長，坍落度損失較大，泵車泵送困難，施工員安排工人向混凝土運輸車罐體內直接加水後完成了澆築工作。
事件四：金屬止水帶安裝中，接頭採用單面焊搭接法施工，搭接長度為15mm，鐵釘固定就位，監理工程師檢查後要求施工單位進行整改。為確保調蓄池混凝土の品質，施工單位加強了混凝土澆築和養護等各環節の控制，以確保實現設計の使用功能。
【問題】
1.寫出“五牌一圖”の內容
2.事件二中，為確保專案の環境保護和文明施工，施工單位對出場の運輸做哪些防止拋灑滴漏の措施?
3.事件三中，施工員安排向罐內加水の做法是否正確?應如何處理?
4.說明事件四中監理工程師要求施工單位整改の原因?
5.施工單位除了混凝土の澆築和養護控制外，還應從哪些環節加以控制品質?
【參考答案】
1. 五牌：工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產(無重大事故)牌、文明施工牌。
一圖：施工現場總平面圖。
2.1)採取密封、覆蓋措施;
2)運送車輛不得裝載過滿;
3)出口處設洗車池;
4)轉彎、上坡時減速慢行;
5)專人檢查、清掃。
3不正確
正確做法：1)添加同水灰比の水泥漿;2)添加減水劑。
4. 金屬止水帶の錯誤做法，使監理工程師要求施工單位整改：
1)接頭不應單面焊接，應雙面焊接;
2)搭接長度15mm不符合要求，應不小於20mm;
3)用鐵釘固定是措施の，不能用鐵釘固定。
5.原材料進場檢測、混合比配置、混凝土拌合、運輸、坍落度の檢查、鋼筋綁紮、範本支架の安裝、混凝土振搗。
(四)
【背景資料】
Fpg
Fpg
某公司專案部施工の橋樑基礎工程，灌注樁混凝土強度為C25，直徑1200mm，樁長18m。承臺、橋臺の位置如圖4-1所示，承臺の樁位編號如圖4-2所示。
事件一：專案部依據工程地質條件，安排4臺反迴圈鑽機同時作業，鑽機工作效率(1根樁/2d)。在前12天，完成了橋臺の24根樁，後20天要完成10個承臺の40根樁。承臺施工前項目部對4台鑽機作業劃分了區域，見圖4-3，並提出了要求：①每台鑽機完成10根樁;②一座承臺只能安排1台鑽機作業;③同一承臺兩樁施工間隙時間為2天。1#鑽機工作進度安排及2#鑽機部分工作進度安排如圖4-4所示。
Fpg
Fpg
事件二：專案部對已加工好の鋼筋籠做了相應標識，並且設置了樁頂定位吊環連接筋，鑽機成孔、清孔後，監理工程師驗收合格，立刻組織吊車吊放鋼筋籠和導管，導管底部距孔底0.5m。
事件三：經計算，編號為3-1-1の鑽孔灌注樁混凝土用量為Am3，商品混凝土到達現場後施工人員通過在導管內安放隔水球，導管頂部放置儲灰鬥等措施灌注了首罐混凝土，經測量導管埋入混凝土の深度為2m。
【問題】
1.事件一中補全2#鑽機工作區作業計畫，用圖4-4の形式表示。(將此圖複製到答題卡上作答，在試卷上答題無效)
2.鋼筋籠標識應有哪些內容?
3.事件二中吊放鋼筋籠入孔時樁頂高度定位連接筋長度如何確定，用計算公式(文字)表示。
4.按照灌注樁施工技術要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各為多少?
5.混凝土灌注前項目部質檢員對到達現場商品混凝土應做哪些工作?
【參考答案】
1.
Fpg
Fpg
2.樁號編碼、規格、分節序號、分節長度、、加工負責人、檢驗狀態、檢查人、標識人。
3.樁頂高程定位連接筋長度=吊環連接筋平臺標高-樁尖標高-樁長。
4.A值最小用量=3.14X0.6X0.6X18.5=20.912m3。
首灌混凝土最小用量=3.14X0.6X0.6X2.5=2.826m3。
5.檢查混凝土合格證、配合比通知單、質保單、檢測坍落度、做試樣
Fpg
一、单项选择题。共60题，每题1分每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1、(单项选择题) 施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( )。 A.项目经理部承担 B.企业法人承担
C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】建设工程法人制度
2、(单项选择题) 关于委托代理终止情形的说法，正确的是( )。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理实务完成 【答案】D 【解析】
法定代理或者指定代理终止：
(一)被代理人取得或者恢复民事行为能力;
(二)被代理人或者代理人死亡;
(三)代理人丧失民事行为能力;
(四)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;
(五)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。 【考点】建设工程代理制度
3、(单项选择题) 甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户景观的需要，便于相邻的乙工厂商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是( )。 A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得
D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 【答案】A 【解析】
地役权人登记对抗主义。 【考点】建设工程物权制度
4、(单项选择题) 关于不动产物设立的说法，正确的是( )。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记
1 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【答案】A 【解析】
不登记不产生物权变动效力。 【考点】建设工程物权制度
5、(单项选择题) 下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 【答案】D 【解析】 我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 【考点】建设工程知识产权制度
6、(单项选择题) 关于担保的说法，正确的是( )。 A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现 C.担保合同是主合同
D.反担保不适用《担保法》的规定 【答案】B 【解析】
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法制度。
【考点】建设工程担保制度
7、(单项选择题) 某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方属于( )。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】C 【解析】
建设用地使用权属于可以抵押的财产。 【考点】建设工程担保制度
8、(单项选择题) 关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是( )。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招投投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
2 【答案】D 【解析】
招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人私的违法行为记录，可以公开。 【考点】建筑市场信用体系建设
9、(单项选择题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合即从事相关工作的，成责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相人员”范围的是( )。 A.安全员 B.资料员 C.材料员 D.标准员 【答案】A 【解析】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。 【考点】施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
10、(单项选择题) 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收。下列说法中，正确的是( )。 A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收
C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收
D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产
【答案】A 【解析】
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。 【考点】建设工程竣工验收制度
11、(单项选择题) 根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是( )。 A.县级以上地方人们政府建设行政主管部门决定处罚 B.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
3 D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿。处以罚款 【答案】A 【解析】
在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款;对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定;对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。
【考点】施工现场环境保护制度
12、(单项选择题) 依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是( )。 A.技术复杂，有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的 【答案】B 【解析】
《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：
(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术; (2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;
(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; (4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求; (5)国家规定的其他特殊情形。 【考点】建设工程招标投标制度
13、(单项选择题) 租赁合同的出租人出卖租赁房屋的通知了承租人，此时承租人享有的权利是( )。 A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权
D.优先受偿权 【答案】A 【解析】
出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。 【考点】相关合同制度
14、(单项选择题) “绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本×××××和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境××××××现“四节一环保”，其中“四节”是指( )。 A.节电，节能、节水、节材 B.节能、节×、节×、×× C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电、节×、××
4 【答案】A
15、(单项选择题) 根据《注册建筑师继续教育管理××办法》，注册建造师不××××××××教育不合格的，营给予法人处理是( )。 A.撤销注册
B.处1万元以上××
C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册 【答案】D 【考点】建造师注册执业制度
16、(单项选择题) 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可××××××项目负责人的情形是( )。
A.两个项目的发包人是同一单位 B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 D.建造师同时具有两个专业的职业资格 【答案】C 【解析】
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外： (1)同一工程相邻分段发包或分期施工的; (2)合同约定的工程验收合格的;
(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。 【考点】建造师注册执业制度
17、(单项选择题) 某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是( )。 A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 B.甲、乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 【答案】B 【解析】
《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处;对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
【考点】建设工程招标投标制度
18、(单项选择题) 根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是( )。 A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 C.建设、设计、施工
5 D.建设、设计、监理 【答案】B 【解析】
《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。 【考点】施工节约能源制度
19、(单项选择题) 某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是( )。 A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 D.调解书与判决书的效力不同 【答案】B 【解析】
《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。 【考点】调解与和解制度 20、(单项选择题) 下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是( )。 A.屋面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重结构的钢筋及连接接头试件 C.用于防水层上保护层的商品混凝土 D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 【答案】A 【解析】
涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检： (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 【考点】施工单位的质量责任和义务
21、(单项选择题) 某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是( )。 A.被拘留
B.被罚款5000元
6 C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得 【答案】D 【解析】
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：
(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;
(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
【考点】行政强制、行政复议和行政诉讼制度
22、(单项选择题) 根据履约保证金的说法，正确的是( )。 A.中标人必须交纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% C.履约保证金是投标保证金的另一种表述
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 【答案】D 【解析】
《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。
《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。 【考点】建设工程招标投标制度
23、(单项选择题) 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架，莫办等自升式架设设施安装完毕后，应当由( )，并出具合同证明。 A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 【答案】A 【解析】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
【考点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
24、(单项选择题) 根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业管理的，不予受理并给予警告，申请人在( )内不得再次申请。 A.4年 B.3年 C.2年 D.1年 【答案】D 【解析】
7 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：
(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;
(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的; (3)未取得施工许可证擅自施工的; (4)将承包的工程转包或违法分包的; (5)违反国家工程建设强制性标准的;
(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的; (7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;
(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调査的; (9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;
(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的; (11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书; (12)其他违反法律、法规的行为。 【考点】施工企业从业资格制度
25、(单项选择题) 关于承揽合同解除的说法，正确的是( )。
A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合规定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失 【答案】A
26、(单项选择题) 下列评标委员会成员的行为，合法的是( )。 A.向招标人XXX B.对招标XXX C.XXX D.接受XXX 【答案】A
27、(单项选择题) 关于投标的说法，正确的是( )。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 B.招标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 C.招标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 【答案】A
28、(单项选择题) 根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付( )。 A.4倍 B.3倍
8 C.2倍 D.1倍 【答案】C 【解析】
用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
29、(单项选择题) 关于招标方式的说法，正确的是( )。 A.《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式 B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准
C.如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以设置一定的条件进行限制 D.国内竞争性招标包括公开招标和邀请招标 【答案】B 【解析】
30、(单项选择题) 根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。 A.擅自迁移，拆除不可移动文物的，处以罚款
B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
C.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款
D.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款 【答案】D 【解析】
《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：
(1)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的; (2)在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的; (3)擅自迁移、拆除不可移动文物的;
(4)擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的;
(5)擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的;
(6)施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。
刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。 【考点】施工文物保护制度
31、(单项选择题) 关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。
A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级 B.将承包的工程转包的责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款;有违法所得，予以没收 D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书 【答案】A
32、(单项选择题)
9 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是( )。 A.重大责任事故 B.重大劳动安全事故 C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】
《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。 【考点】建设工程法律责任制度
33、(单项选择题) 根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由( )依法强制执行。 A.人民法院 B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门 【答案】A 【解析】
《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。 【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理
34、(单项选择题) 关于合同示范文本的说法，正确的是( )。 A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备 B.示范文本为强制使用的合同文本 C.采用示范文本是合同成立的前提 D.采用示范文本是合同生效的前提 【答案】A 【解析】
合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。
【考点】相关合同制度
35、(单项选择题) 甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于( )。 A.共同诉讼人 B.原告
C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人
10 【答案】A 【解析】
《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。
36、(单项选择题) 根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合同。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【答案】B 【解析】
劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
37、(单项选择题) 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 【答案】C 【解析】
对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
【考点】施工单位的质量责任和义务
38、(单项选择题) 根据《建设施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指( )期间。 A.21点至次日6点 B.22点至次日6点 C.22点至次日8点 D.21点至次日8点 【答案】B 【解析】
建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。 【考点】施工现场环境保护制度
39、(单项选择题) 下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是( )。
11 A.价款或者报酬 B.保险条款
C.履行期限、地点和方式 D.当事人的名称 【答案】B 【解析】
合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款： (1)当事人的名称或者姓名和住所;
(2)标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等;
(3)数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具;
(4)质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等;
(5)价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法; (6)履行期限、地点和方式;
(7)违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等; (8)解决争议的方法。 【考点】建设工程合同制度 40、(单项选择题) 根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。
A.规划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单元给予警告，可以并处罚款 B.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款
C.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
D.策划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款 【答案】A 【解析】 情节严重。
41、(单项选择题) 下列情形中，投标人中标有效的是( )。 A.投标人给予招标人金钱获取中标
B.投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标 C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标
D.投标人在账外给予评标委员会财务获取中标 【答案】B 【解析】 C帐外暗中。
42、(单项选择题) 某施工合同纠纷案经仲裁裁法，将一建竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决，因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决，关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是( )。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖 C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D.职工单位有权向人民法院申请执行
12 【答案】A
43、(单项选择题) 某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付( )。 A.13 B.9 C.8 D.5 【答案】A 【解析】
施工单位首先要求退还定金4万，在根据违约金条款要求对方承担责任，因此可要求供应商支付9万元。
【考点】建设工程合同制度
44、(单项选择题) 根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。 A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅 D.工程投资额在20万元以上的工程 【答案】B 【解析】
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 【考点】建设工程施工许可制度
45、(单项选择题) 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法规问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是( )。 A.未申领施工许可证 B.迟延提供设计文件 C.拖欠工程款
D.直接指定分包人包专业工程 【答案】D 【解析】
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： (1)提供的设计有缺陷;
(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (3)直接指定分包人分包专业工程。 【考点】建设工程竣工验收制度
46、(单项选择题) 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程建造过程中，有违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪，应对( )依法追究刑事责任。 A.法定代表人
13 B.经营负责人 C.直接责任人 D.项目负责人 【答案】C 【解析】
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。
【考点】施工单位的质量责任和义务
47、(单项选择题) 根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是( )。 A.录音录像材料 B.建筑材料样品 C.工程质量鉴定报告 D.施工合同 【答案】D 【解析】 C是检定意见
【考点】民事诉讼制度
48、(单项选择题) 关于工程XX单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是( )。 A.监理单位XX对施工单位承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要XX的，可转让监理业务 C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 【答案】C 【考点】建设单位及相关单位的质量责任和义务
49、(单项选择题) 以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是( )。 A.行业协会的综合信用评价
B.行业协会协助政府部门的综合信用评价 C.政府对市场主体的守法诚信评价 D.社会中介信用机构的综合信用评价 【答案】C 【解析】
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。 【考点】建筑市场信用体系建设 50、(单项选择题) 下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是( )。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况 B.落实制定安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用
14 D.组织制定安全施工措施 【答案】A 【解析】
建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：
(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况; (2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况; (3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况;
(4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况;
(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定; (6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出査封的处理决定; (7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告; (8)企业明确的其他安全生产管理职责。
【考点】施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
51、(单项选择题) 货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以( )。 A.留置货物 B.要求赔偿 C.解除合同 D.拒绝运输 【答案】D 【解析】
对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。 【考点】相关合同制度
52、(单项选择题) 下列行为中，属于工程安全不良行为的是( )。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的 【答案】B 【解析】
ACD均属于工程质量不良行为认定标准。 【考点】建筑市场信用体系建设
53、(单项选择题) 某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是( )。 A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 D.批准女工王某只能休产假120天 【答案】A 【解析】
对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于
15 90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 【考点】劳动合同及劳动关系制度
54、(单项选择题) 关于招标程序和要求的说法，正确的是( )。
A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办×事宜 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审×获得批准 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新××× 【答案】B 【解析】
《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
【考点】建设工程招标投标制度
55、(单项选择题) 关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是( )。 A.一审程序包括普通程序和特别程序 B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系 D.提交起诉状的同时提交全部证据 【答案】C 【解析】
一审程序包括普通程序和简易程序。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。 【考点】民事诉讼制度
56、(单项选择题) 某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货。但乙和丁对于货物毁损，灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法，正确的是( )。 A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担 D.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担 【答案】A 【解析】
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。 【考点】相关合同制度
57、(单项选择题) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为( )。 A.提交验收报告之日 B.建设工程完工之日 C.转移占有建设工程之日 D.竣工验收合格之日 【答案】C
16 【解析】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 【考点】建设工程合同制度
58、(单项选择题) 根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。
A.埋压、厢占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款 B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 【答案】D 【解析】 考 和 或
59、(单项选择题) 根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过( )个月。 A.12 B.10 C.8 D.6 【答案】A 【解析】
停工留薪期待遇：治疗工伤需要确定停工留薪期，通常由治疗工伤的医疗机构出具意见，由劳动能力鉴定委员会确认，一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊可以申请延长，经劳动能力鉴定委员会确认，最多延长12个月。在停工留薪期内原工资福利待遇不变，由单位按月支付。 60、(单项选择题) 下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是( )。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 【答案】C 【解析】
合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。
【考点】仲裁制度
二、多想选择题。共20题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分。
17 6
1、(多项选择题) 下列行为中，属于招标大违法行为的有( )。 A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的
C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改 D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件
E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 【答案】BCDE 【解析】
设计采购施工总价5123，三国大公鸡 6
2、(多项选择题) 根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有( )。 A.委托合同 B.承揽合同
C.建设工程勘察合同 D.建设工程施工合同 E.建设工程设计合同 【答案】CDE 【解析】
建设工程合同应当采用书面形式。 【考点】建设工程合同制度 6
3、(多项选择题) 根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。 A.具有违法行为 B.造成损失后果
C.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 D.具有惩罚目的
E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 【答案】BCE 【解析】
承担赔偿损失责任的构成要件是： (1)具有违约行为; (2)造成损失后果;
(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;
(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。 【考点】建设工程合同制度 6
4、(多项选择题) 根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有( )。 A.合同解除 B.债务相互抵消
C.债务人依法将标的物抵押 D.债权人依法将标的物提存 E.债权人免除债务 【答案】ABDE
18 【解析】
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止： (1)债务巳经按照约定履行; (2)合同解除; (3)债务相互抵消;
(4)债务人依法将标的物提存; (5)债权人免除债务;
(6)债权债务同归于一人;
(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 【考点】建设工程合同制度 6
5、(多项选择题) 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。 A.完成建设工程设计的各项内容
B.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告 E.有建筑单位签署的工程保修书 【答案】ACD 【解析】
B勘察设计，施工，监理分别签署 6
6、(多项选择题) 关于无效合同的说法，正确的有( )。 A.无效合同具有违法性 B.无效合同不具有违法性
C.无效合同自订立之时就不具有法律效力 D.无效合同可能会损害社会公共利益
E.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 【答案】ACD 【解析】
无效合同的特征是： (1)具有违法性; (2)具有不可履行性;
(3)自订立之时就不具有法律效力。 【考点】建设工程合同制度 6
7、(多项选择题) 依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( )。 A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标 D.施工主要技术采用不可能替代的专有技术
E.在建工程追加附属小型工程或者追加主体加层工作 【答案】BCDE 【解析】
设计采购施工总价5123，三国大公鸡
19 6
8、(多项选择题) 关于投标人的说法，正确的有( )。
A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效
B.投标人参加依法必须进行的项目招标，不受地区或者部门的影响 C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一段投标的，相关投标无效 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 【答案】BCD 【解析】
69、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有( )。 A.劳动者被依法追究刑事责任
B.劳动者严重违法用人单位的规章制度 C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 【答案】ABE 【解析】
《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间被证明不符合录用条件的; (2)严重违反用人单位的规章制度的;
(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;
(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;
(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的; (6)被依法追究刑事责任的。 【考点】劳动合同及劳动关系制度 70、(多项选择题) 无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括( )。 A.申请参加诉讼 B.申请提起诉讼 C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼 E.申请提起公益诉讼 【答案】ACD 【解析】 超纲
71、(多项选择题) 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有( )。 A.在资格预审前，联合体可以增加成员
B.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标 C.联合体各方就中标项目承担连带责任 D.两个以上的个人可以组成联合体 E.招标人可以强制投标人组成联合体
20 【答案】AC 【解析】
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 【考点】建设工程招标投标制度 7
2、(多项选择题) 下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有( )。 A.编制安全技术措施或专项施工方案 B.对施工现场的安全生产责任负总责 C.出现安全事故，负责成立事故调查组 D.审查安全技术措施或专项施工方案 E.对施工安全事故隐患提出整改要求 【答案】DE 【解析】
监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审査、依法对施工安全事故隐患进行处理。
【考点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 7
3、(多项选择题) 根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有( )。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 C.因拖欠名民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误 E.因迟延履行遭遇洪水，导致工期延误 【答案】BD 【解析】
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 【考点】建设工程合同制度 7
4、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有( )。 A.替代性 B.辅助性 C.长期性 D.临时性 E.关键性 【答案】ABD 【解析】 三性岗位
75、(多项选择题) 某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有( )。
21 A.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 B.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任 C.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 D.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 E.造成发包人损失的，承包人不承担责任 【答案】AC 【解析】
法律推定 视为验收合同的例外 7
6、(多项选择题) 下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )。 A.检举权 B.控告权 C.批评权
D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告权 【答案】ABCD 【解析】
批控检知情贱，牢房避险意外获赔 7
7、(多项选择题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级的划分包括( )。 A.一般事故 B.特大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【答案】ADE 【解析】
【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理 7
8、(多项选择题) 招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有( )。 A.中标候选人未缴纳履约保证金
B.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 C.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
D.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 E.中标候选人放弃中标 【答案】BCD 【解析】
在授予合同前,招标人发现经评标委员会推荐的中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,招标人有权在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认 7
9、(多项选择题) 根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有( )。 A.由用人单位提供的格式劳动合同
B.违反法律，行政法规强制性规定的劳动合同
22 C.与用人单位代理人签订的劳动合同
D.用人单位免除自己法定责任，排除劳动者权利的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同 【答案】BD 【解析】
下列劳动合同无效或者部分无效：
(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的; (3)违反法律、行政法规强制性规定的。 【考点】劳动合同及劳动关系制度 80、(多项选择题) 下列关于分包的说法中，正确的有( )。 A.招标人可以直接指定分包人
B.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 C.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 D.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人
E.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成 【答案】CDE 【解析】
A有权决定是否认可但不得指定(含劳务分包)。
23
2016二建考试《机电》真题答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1、埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 答案：A
2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 答案：C
3、关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是()。 A、验证母材的可焊性
B、验证拟定的工艺指导书是否正确
C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据
D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 答案：A
4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路 C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 答案：B
5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 答案：D
6、下列管道中，不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 答案：C
7、回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 答案：C
8、建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图 答案：D 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 答案：D 10.关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 答案：B 11.下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是() A.投标报价明显低于标底
B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致 C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天 D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价 答案：D 12.下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是() A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 C.建设单位增加工作量造成的费用增加 D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用 答案：C 13.下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是() A.雨季和冬季施工 B.高空作业 C.设备试运行 D.交叉作业 答案：C 14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是() A.加强施工任务单和限额领料单的管理 B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测 C.制订技术先进和经济合理的施工方案 D.编制施工费用预算并进行明细分解 答案：A 15.不能进行竣工验收的机电工程项目是() A.达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡 B.附属工程尚未建成，但不影响生产
C.形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建 D.已投产，但一时达不到设计产能 答案：A
16、下列计量器具中，属于强制检定范畴的是() A、电压表 B、兆欧表 C、电流表 D、电阻表 答案：B
17、在距电力设施周围500m范围内进行()作业时，需征得电力设施产权单位的书面同意，并报经政府有关管理部门批准。 A、堆物 B、爆破 C、开控 D、钻探 答案：B
18、特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A、改造 B、装卸 C、运输 D、使用 答案：A
19、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括() A、施工单位专业技术质量负责人 B、设计单位项目负责人 C、监理工程师
D、建设单位专业技术负责人 答案：B 20、建筑安装单位工程质量验收时，对涉及安全、节能、环境保护的分部工程，应进行的() A、检验资料的复查 B、见证抽样 C、抽样检测 D、全面检测 答案：A
二、多项选择题
21、硬质聚氯乙烯主要用于制作()的材料 A、化工耐蚀结构 B、密封件 C、管道 D、电绝缘 E、电缆套管 答案：ACD
22、变压器的主要技术参数有() A、连接组别 B、容量 C、绝缘方式 D、功率 E、阻抗 答案：ABE 23.下列装配方法中，属于过盈配合件装配方法的有()。 A.锤击法 B.加热装配法 C.低温冷装配法 D.铰孔装配法 E.压入装配法 答案：BCE 24.正确的电缆直埋敷设做法有()。
A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板 B.铠装电缆的金属保护层可靠接地 C.沟底铺设100mm厚碎石 D.电缆进入建筑物时采用金属管保护 E.电缆可平行敷设在管道的上方 答案：AD 25.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有()。 A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气 B.试验压力为设计压力的1.15倍 C.泄漏性试验应在压力试验前进行 D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验 答案：ADE 26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中，正确的有()。 A.焊接在罐体上的绝热层固定件，应在罐体绝热施工前完成 B.储罐气密性试验合格后，进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后，整罐进行水压试验
D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 答案：ABD 27.关于建筑供热管道支、吊架安装的说法，正确的有()。 A.无热伸长管道的吊架应垂直安装 B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密
C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全 D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移 E.固定支架与管道之间应留有3～5mm的间隙 答案：AC 28.关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有()。 A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 B.零线和保护接地线应在汇流排上连接 C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率 D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个 E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A 答案：AB 29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有()。 A.空气洁净度 B.室内负压 C.噪声标准 D.气流速度 E.温度、湿度 答案：ACE 30.按《注册建造师执业工程规模标准》规定，下列工程中，属中型项目的机电工程 有()。
A.110kV以下电力电缆工程 B.1m/s电梯安装及维修工程 C.单罐容积1万m3原油储库工程 D.2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程 E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程 答案：CDE
三、案例分析题(共4题，每题20分) (一) 背景资料 某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。
施工前，安装公司项目部应建设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了《项目质量计划》，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。
施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。
问题：
1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工? 2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则? 3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式? 4.指出灯具安装的错误之处，并简述正确做法。 (二) 背景资料
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。 总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。
A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。
B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失15000元。
储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。
经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。 问题：
1.总包单位在材料运输中，需协调哪些单位? 2.A公司在管道施工前，还应完善哪些工作? 3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围? 4.储罐充水试验中，还要检查哪些项目? (三) 背景资料
某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m、18.5kg、30V、8A、255W)，直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器(0.4/1OkV)，电缆，专用接插件等。 因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定，并接地可靠，20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。
在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。
事件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。
事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。
光伏发电工程竣工验收合格后，项目部及时整理施工记录等技术资料，将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。
问题：
1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。 2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑? 3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。 4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交? (四) 背景资料
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用(人工、材
料、机械)。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。 问题：
1、事件1中，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?
2、在签定分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?
3、按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?
4、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?
案例分析答案：
1. 评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头;2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; 为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。
2. (―)焊接中检验内容1.焊接工艺焊接中是否执行了焊接工艺要求，包括焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 焊后检验的内容
第四问：P197:3.竣工档案的组卷要求是什么?(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—2008等标准规范的要求。(2)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。(3)工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。
P171： :机电工程项目索赔( 1)按索赔的有关当事人分：总包方与业主之间的索赔;总包方与分包方之间的索赔;总包方与供货商之间的索赔;总包方向保险公司的索 赔。
3.按索赔目的分： 工期索赔和费用索赔。
5.按索赔发生的原因分：延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
答：
1、 保证分包工程的质量、 安全和工期， 满足总承包合同的要求。
2、 按施工组织总设计编制分包工程施工方案。
3、 编制分包工程的施工进度计划、 预算、 结算。
4、 及时向总承包方提供分包工程的计划、 统计、 技术、 质量、 安全和验收等有关资料。 (2) 充水试验，应符合下列规定：
a. 充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件，应全部完工，碳钢罐焊缝不得涂刷油漆;
b. 充水试验采用洁净淡水(本工程中采用长江国际原有罐区的消防水);
c. 充水试验中应加强基础沉降观测。在充水试验中，如基础发生不允许的沉降，应停止充水，待处理后，方可继续进行试验;
d. 充水和放水过程中，应打开透光孔等罐顶开口以防罐体受压变形，且防水时不得使基础浸水。
最好口碑 最强师资 最高通过率
2015年二级建造师《水利水电》真题及答案解析
1.混凝土重力坝各类分缝中，必须进行灌浆处理的是()
A.纵缝 B.施工缝 C.沉降缝 D.温度缝
答案：A
考点：混凝土工程
解析：纵缝的形式。纵缝须要设置键槽，并进行接缝灌浆处理，或设置宽缝回填膨胀混凝土。
2.经纬仪照准操作的正确步骤是()
A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标
B.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标
C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标
D.粗瞄目标→物镜调焦→目镜调焦→准确瞄准目标
【参考答案】A
【答案解析】本题考查的是测量仪器的使用。经纬仪照准操作的正确步骤：目镜调焦、粗瞄目标、物镜调焦、准确瞄准目标。参见教材P32.
3、中上型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨科的含水转态一般以()为基准。
A.饱和面干
B.干燥
C.气干
D.湿润
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是混凝土的分类和质量要求。计算混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。参见教材P36.
4.水工结构预应力混凝土的强度等级最小应为()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C 35 联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
【参考答案】C
【答案解析】本题考查的是混凝土的分类和质量要求。预应力混凝土结构的强度等级不小于C30.参见教材P38.
5、在龙口建造浮桥，沿龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的是()。
A.平堵法
B.立堵法
C.塞堵法
D.盖堵法
【参考答案】A
【答案解析】平堵法是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来抛投料，沿龙口前言抛投，先下小料，随着流速增加，逐渐抛投大块料，使堆筑戗堤均地在水下上升，直至高出水面，截断河床。参见教材P60.
6.水利工程施工中，根据土的开挖方法和难易程度等将土分为( )类。
A.3
B.4
C.5
D.6
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是土方开挖技术。水利水电工程施工中常用土的工程分类，依开挖方法、开挖难易程度等，土分为4类。参见教材P62.
7、确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土()。
A.运输浇筑能力
B.施工人员数量
C.施工现场环境
D温度控制措施
【参考答案】A
【答案解析】本题考查的是混凝土浇筑与养护。分块尺寸和铺层厚度收混凝土运输能力的限制。参见教材P87.
8、水闸闸墩混凝土的温度裂缝，宜在()的情况下进行修补。
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
A.高温度季节、裂缝开度较大
B.低温季节、裂缝开度较大
C . 高温度季节、裂缝开度较大
D.低温季节、裂缝开度较小
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是混凝土裂缝。对受气温影响 的裂缝，宜在低温季节裂缝开度较大的情况下修补。参见教材P95.
9.水利工程施工现场的消防通道宽度最小应为( )m.
A.3.0
B.3.5
C.4.0
D.2.0
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是施工现场安全要求。根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不得小于3.5m.参见教材P101.
10、水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为()V。
A.6
B.12
C.24
D.36
【参考答案】D
【答案解析】本题考查的是施工照明。使用行灯电源应遵守下列规定：①电源电压不超过36V;②灯体与手柄链接坚固、绝缘良好并耐热潮湿;③灯头与灯体结合牢固，灯头无开关;④灯泡外部有金属保护网;⑤金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。参见教材P104
11水利工程一般设计变更经审查确认后，应报()核备。
A. 项目法人
B. 监理单位
C.项目主管部门
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
D.原设计审批部门
【参考答案】C
【答案解析】本题考查的是水利工程建设实施阶段的工作内容。一般设计变更文件有项目法人组织审查确认后实施，并报项目主管部门核备。参见教材P117。
12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.工程开工申请报告
【参考答案】B
【答案解析】拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后在施工准备钱选定代建单位。
13、根据《水利建设市场主体信用评价暂行办法》(中水协[2009]39号，水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用()。
A.好
B.一般
C.很好
D.较好
【参考答案】D
【答案解析】本题考查的是施工投标条件。A级表示为信用较好。参见教材P156
14、根据水利部2012年第57号公告颁布的《水利水电工程单元施工质量验收评定标准》，水利工程工序施工质量验收评定中，监理单位在收到施工单位申请后，应在()小时内进行复核。
A.1
B.2
C.3
D.4
【参考答案】D 联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
【答案解析】本题考查的是新标准中工序施工质量验收评定的主要要求。联硕教育温馨提醒：监理单位收到申请后，应在4小时内进行复核。参见教材P201.
15、根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)下列验收中，不属于小型水电站工程法人验收的是()。
A.分部工程验收
B.分项工程验收
C.单位工程验收
D.合同工程完工验收
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是小水电工程验收的总体要求。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收及中间机组启动验收等。参见教材P260.
16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)监理单位对混凝土质量进行跟踪检测时，其试样应不少于承包人检测数量的( )。
A.3%
B.5%
C.7%
D. 10%
【参考答案】C
【答案解析】本题考查的是施工实施阶段监理工作的内容检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%.参见教材P277.
17、根据《中华人民共和国防治法》河道工程在汛期安全运用的上限水位是()。
A.讯限水位
B.设计水位
C.保证水位
D.境界水位
【参考答案】C
【答案解析】本题考查的是防汛抗洪的紧急措施。保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。参见教材P295.
18、根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》(DL/T5199-2004)，防渗墙槽孔的清孔质量检查不包括()。
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
A.孔深、孔斜
B.孔内泥浆性能
C.孔底淤积厚度
D.接头孔刷洗质量
【参考答案】A
【答案解析】本题考查的是《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》，清孔检查不包括孔深和孔斜。
19.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，竖井单向自下面上开挖，距贯通面()m时，应自上而下贯通。
A.3
B.5
C.8
D.10
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》，竖井或斜井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通。参见教材P306。
20.某单项合同额为1000万元的农村饮水工程，其注册建造师执业工程规模标准为()型。
A. 大(2)
B. 中
C. 小(1)
D. 小
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是二级建造师(水利水电工程)注册执业管理规定及相关要求。农村饮用水工程投资额200～3000万属于中型工程。参见教材P337。
21.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)，确定临时水工建筑物级别的依据包括()等。
A.气候环境
B.保护对象
C.失事后果
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
D.抗震烈度
E.使用年限
【参考答案】BCE
【答案解析】本题考查的是水工建筑物等级划分。确定临时性水工建筑物级别的依据包括保护对象、失事后果、使用年限以及导流建筑物规模。参见教材P3。
22.水利工程施工中，钢绞线质量检验的主要指标包括( )。
A.含碳量
B.屈服强度
C.极限强度
D.伸长率
E.冷弯性能
【参考答案】BCDE
【答案解析】本题考查的是钢筋的主要力学性能。屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能是物理屈服点钢筋进行质量检验的四项主要指标。参见教材P47。
23.水利工程中，确定截流龙口宽度及其防护措施的主要依据有( )。
A.龙口流量
B.龙口抗冲流速
C.截流方法
D.龙口附近地形
E.截流延续时间
【参考答案】AB
【答案解析】本题考查的是龙口宽度的确定。龙口宽度及其防护措施，可根据相应的流量及龙口的抗冲流速来确定。参见教材P61。
24.下列混凝土拌合方式中，属于二次投料的是()。
A.预拌水泥砂浆法
B.预拌水泥净浆法
C.预拌水泥裹砂法
D.预拌水泥砂石法
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
E.预拌砂石法
【参考答案】AB
【答案解析】本题考查的是混凝土搅拌与运输。二次投料法可分为预拌水泥砂浆法及预拌水泥净浆法。参见教材P85。
25、下列作业类别中，属于特殊高处作业的又()。
A、雨天高处作业
B、夜间高处作业
C、雾霾高处作业
D、高原高处作业
E、抢救高处作业
【参考答案】ABE
【答案解析】本题考查的是高处作业的标准。特殊高处作业又分以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。参见教材P105.
26、根据《水利工程建设程序管理暂行规定》水建[1998]16号，水利工程项目可以进行施工准备的必要条件包括()。
A.初步设计已经批准
B.项目法人已经建立
C.施工详图设计满足施工需要
D.建议资金已落实
E.有关土地使用权已经批准
【参考答案】ABE
【答案解析】本题考查的是水利工程施工准备阶段的工作内容。水利工程项目必须满足如下条件，施工准备方可进行：初步设计已经批准;项目法人已经建立;项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定;有关土地使用权已经批准。参见教材P114.
27根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为()。
A. 泄洪区
B. 红泛区
C. 蓄滞洪区
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
D. 防洪保护区
E. 行洪区
【参考答案】BCD
【答案解析】本题考查的是河道湖泊上建设工程设施的防洪要求。防洪渠是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区。参见教材P294.
28.根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，水利工程建设质量方针包括( )。
A.坚持质量第一
B.坚持以人为本
C.坚持安全为先
D.坚持诚信守法
E.坚持夯实基础
【参考答案】BCDE
【答案解析】本题考查的是水利工程质量发展纲要。水利工程建设质量方针是“五个坚持”，即“坚持以人为本、坚持安全为先、坚持诚信守法、坚持夯实基础、坚持创新驱动”。参见教材P185.
29、根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型病险水库除险加固项目政府验收包括()。
A.分部工程验收
B.单位工程验收
C.蓄水验收
D.合同工程完工验收
E.竣工验收
【参考答案】CE
【答案解析】本题考查的是小型病险水库加固项目验收的要求。政府验收包括蓄水验收和竣工验收。参见教材P256.
30、下列验收管理文件中，属于水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的有()。
A验收申请报告
B法人验收质量结论
C施工管理工作报告
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
D建设管理工作报告
E代表施工单位参加工程验收人员名单确认表
【参考答案】ABCE
【答案解析】本题考查的是水利水电工程注册建造师施工管理签章文件。验收管理文件包括：验收申请报告、法人验收质量结论、施工管理工作报告和代表施工单位参加工程验收人员名单确认表。温馨提示：参见教材P341
案例分析
(二)背景资料
某新建排灌结合的泵站工程，共安装6台机组(5用1备)，设计流量为36m3/s，总装机功率2700kw，泵站采用射型进水流道，平直管出水流道，下部为块基型墩墙式结构，上部为排架式结构，某施工企业承担该项目施工，签约合同价为2900万元，施工过程中有如下事件：
事件一：为加强施工安全管理，项目部成立了安全领导小组，确定的施工安全管理目标和要求，部分内容如下：
(1)扬尘、噪音、职业危害作业点合格率为95%;
(2)新员工上岗三级安全教育率98%;
(3)特种作业人员持证上岗率100%;
(4)配备1名专职安全生产管理员。
事件二：项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：
(1)施工用电由系统电网接入，现场按章变压器1台;
(2)泵室基坑深7.5m，坡比1:2土方采用明挖施工;
(3)泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道;
(4)混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。
事件三：项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下：
(1)严格按照国家法律法规和技术标准进行工程监理;
(2)工程施工前认真履行有关文件的审查义务;
(3)施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。
【问题】
1、根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)指出本泵站工程等级，规模和主要建筑物级别。
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
2、事件一中，新员工上岗前的“三级安全教育”是指哪三级?指出施工安全管理目标和要求中的不妥之处，并纠正。
3、指出事件2中可能发生生产安全事故的危险部位(或设备)?
4、事件3中，监理单位代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务包括哪些方面?
【参考答案】
1、泵站级别为Ⅲ规模，为中型：主要建筑物等级为3级。
2、三级教育分别为“厂级教育”“车间级教育”“班组级教育”
(1)扬尘、噪音、职业危害作业点合格率为100%;
(2)新员工上岗三级安全教育率100%;
3、变压器、土方开挖、脚手架工程、塔式起重机(参考P214)
4、1)审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格;
2)审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况;
3)审查施工单位报审的专项施工方案，核查施工机械和设施的安全许可验收手续;
4)应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况;
5)发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改;情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。
(三)背景资料
某新建排涝泵站设计流量为(16m3/s)，共安装4台机组，单机配套功率400kw。泵站采用正向进水方式布置于红河堤后，区域涝水由泵站抽排后通过压力水箱和空堤涵洞排入红河，涵洞出口设防洪闸挡洪。红河流域汛期为每年的6—9月份，堤防级别为1级。本工程施工为19个月，2011年11月—2013年5月，施工中发生如下事件：
事件1：第一个非汛期施工的主要工程内容有：?堤身土方开挖、回填;?泵室地基处理;?泵室混凝土浇筑;④涵洞地基处理;⑤涵洞混凝土浇筑;⑥泵房上部施工;⑦防洪闸施工;⑧进水闸施工。
事件2：穿堤涵洞第五节涵洞施工过程中，止水片(带)施工工序质量验收评定如表4所示：
止水片(带)施工工序质量验收评定表
事件3：2013年3月6日，该泵站建筑工程通过了合同工程完工验收。项目法人计划于2013年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续。
事件4：档案验收前，施工单位负责编制竣工图，其中总平面布置图(图A)，图面变更了45%;涵洞出口段挡土墙(图B)由原重力式变更为扶壁式;堤防混凝土预制块护坡(图C)碎石垫层厚度由设计的10cm变更为15cm 。
联硕教育：
最好口碑 最强师资 最高通过率
事件5:2013年4月，泵站全部工程完成。2013年5月底，该工程竣工验收验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收。
【问题】
1、从安全度讯角度考虑，指出事件1中第一个非讯期最重要的四项工程。
2、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632—2012)，指出表4中A、B、C、D所代表的名称和数据。
3、根据《水利水电工程验收规程》(SL223—2008)，指出并改正事件3中项目法人的计划完成内容的不妥之处。
4、根据《水利水电建设项目档案管理规定》(水办【2005】480号)，分别指出事件4中图A、图B、图C三种情况下竣工图编制要求。/
5、根据《水利水电工程验收规程》(SL223—2008)，指出事件5中的不妥之处，并简要说明理由。
参考答案：
1. 第一个汛期安全度汛主要考虑堤防的安全性，所以非汛期必须完成：④涵身地基处理，⑤涵身混凝土浇筑，⑦防洪闸施工，①堤身土方开挖、回填
2. A代表主控项目，B代表一般项目，C代表100.0%，D代表78.6%，E代表：合格
3. 2013年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续不妥，工程移交应在工程投入使用验收后进行移交，在工程竣工验收鉴定书印发后60个工作日内必须完成移交。
4. 图A和图B应重新绘制竣工图，要求如下：在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人，监理单位应在图标上方加盖并签署"竣工图确认章";图C在原施工图上修改，要求如下：在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章。
5. 2013年5月底该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收不妥;因为泵站工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并经过一个排水或抽水期后1年内进行。
联硕教育：
注：本文为网友上传，旨在传播知识，不代表本站观点，与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL：iwenmi@163.com。举报文章
