工程安装合同

第一篇：工程安装合同

安装工程分包合同

总承包(甲方)：江苏金卓建设工程有限公司南京东山分公司分包方(乙方)：常州市佳阳建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：宿迁至沭阳DN500高压燃气工程

二、工程地点：324省道新杨高速至刘集段

三、工程承包方式：清包

四、分包工程范围及工程：

五、工程分包价规定：普通土质单价每米400元，部分路段如遇流沙土另加40元/米

六、付款方式： 按宿迁管道天燃气有限公司与甲方签订合同付款方式同步。

七、分包工程工期：按照甲方要求的时间进场施工。

第二条 工程质量

一、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合标准，及时返工修理。其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失并承担相应赔偿。

第三条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格够方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品工作服、安全帽、安全带及施工中属个人使用的用具均由乙方自行解决。

第八条 附则

双方商定的其他条款

1、乙方按照合同要求组织施工，负责安全生产，文明施工，承担由乙方原因造成的人身设备事故责任。

一切损失由乙方负责。

其费用由分包方承担。

第九条 本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位： 江苏金卓建设工程有限公司分包单位：常州市佳阳建设工程有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

日年月

第二篇：安装工程合同

于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

1.安装工程名称：12V-400ZC型主机。

2.工程地点：甲方_________________港口。

3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12V-400ZC主机试验运行。

5.安装工程总价格：_____________美元整。

6.安装工程付款进度：

第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

附件包括：(1)图样;(2)估价单。

15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12V-400ZC主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方：______________　乙方：_____________

由：_______________　由：______________

承包人(Contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(Promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

工程承包有综合承包人(总承包)(General　Contractors)和专业承包人(Specialist　Contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

第三篇：电力安装工程合同

甲方：

乙方：

甲方委托乙方进行xxxx工程施工用电安装及xxxx用电、搬迁工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：1、xxxx工程施工用电安装

2、xxxx工程施工用电搬迁安装

二、工程地点：

三、承包方式：包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。

四、工程造价：

根据电力工程定额及材料市场价编制预算：

工程完工后由甲方报审计部门，以审计工程造价进行结算。

五、工程内容和范围：

1、①高压线路架设;

②变压器安装;

③配电间高低压配电盘及计量安装。

2、①拆除原已安装变压器及高压电杆;

②延伸高压线路的电线电杆架及安装;

③配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工验收合格后，乙方据审计工程造价开具税务发票，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：

1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。

3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。

4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。

十一、工程变更：凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。

十二、安全施工：

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十三、解决合同纠纷方式：

在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十四、合同生效和终止：

本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，除有关保修条款外，合同其它条款即告终止。

十五、本合同正本贰份，副本贰份。

具有同等效力，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

代表人：

代表人：

签订日期：

年

月

日

第四篇：综合布线--安装工程合同

深圳市公安局行动技术大楼 综合布线系统工程安装协议书

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

甲方将深圳市公安局行动技术大楼的弱电智能系统工程中的综合布线项目施工发包给乙方施工，为了明确各自的责任，根据《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，分工协作，互相配合，保证质量，按期完成本工程任务，经双方充分协商，签定本协议，共同遵守。 第一条 工程名称：深圳市公安局行动技术大楼综合布线系统安装工程施工 第二条 承包范围及内容

按甲方提供的智能系统图纸中的综合布线系统施工范围，具体项目按本协议附件《深圳市公安局行动技术大楼智能化综合布线系统施工项目承包价格表》为准。 第三条 承包方式

乙方以包制作、包安装、包运输、包人工、包辅材、包机械、包进度、包质量、包安全等固定综合单价(除水电、总包配合费外)包干方式承包本工程。 第四条 工程造价

工程暂定总造价为： 元(具体见附件清单)

第五条 工期

、工期：40天(日历天)1。开工日期 ：竣工日期 ：具体时间由总包方根据现场施工进度 而定。

、因乙方原因致不能按期开工或中途无故停工或返工，工期不予顺延。 2 、确因甲方原因(非乙方原因)或人力不可抗拒的因素致使乙方不能按期竣工，乙方应在出现延期事项后3 小时内书面向甲方申请延期，经甲方签字确认后，工期方可顺延。 24 、暂停施工：因乙方原因工程出现安全质量事故、致使工程进度延误 7天以上(需停工整顿)

4、野蛮施工 (需停工整顿)等情况下，甲方可以要求暂停施工，相应损失由乙方承担。

第六条 结算方式

、结算总价按本协议综合单价乘以经验收的实际施工工程量计算结算金额。 1 、施工过程材料损耗必须控制在相关定额子目考虑的额度内，实际使用量超出额度部分按材料超出额计算

2 1 / 4

由乙方赔偿，在结算款中直接扣除，节约部分按材料节约额的50%由甲方奖励，在结算款中计算支付。 第七条 付款方式

1、 按每月完成进度支付，每月30日乙方申报当月完成工程量，经甲方确认后7个工作日内支付完成量的80%;

2、 工程完成并经总包方验收后，乙方于30日内申报项目完成工程量，经甲方确认后支付至项目完成工程量的95%;

通过验收合格并出具验收证书后，乙方于30日内申报结算书，办理结算手续之日起一个月内付清。 第八条 质量要求

1、按图纸要求，工程质量应当达到合格标准。

2、质量标准的评定以现行的国家或行业的质量检验评定标准为依据。包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑电气工程施工工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》(GB/T50312-2000)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及其配套的各项验收规范等。 第九条 安全要求

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定及建设部门有关文件，严格按安全标准[ 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)]组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，一切责任概由乙方负责。乙方应立即组织抢救，即时向甲方报告，并保护好现场。并在1小时内乙方口头向甲方公司主管领导报告，1天内书面呈报甲方公司。

3、乙方工人在施工过程中，若非乙方原因发生工伤事故，事故责任由造成事故的责任方承担。 第十条 竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，由甲方申报总包单位组织有关单位验收，验收前14天乙方向甲方提供有关施工资料、技术资料、竣工资料和系统说明书。工程竣工验收未通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任及费用。非乙方原因造成的质量问题，乙方负责维修，费用甲方负责。

2、因特殊原因，要求部分单位工程或工程部位单项竣工的，双方另行签订单项竣工协议。

3、工程实际竣工日期为竣工验收报告签发之日。需要修复整改的，为通过修复整改后竣工报告签发之日。 第十一条 甲方责任

1、提供施工图纸1份。

2、提供乙方施工期间用水、用电。

2 / 4

3、负责组织图纸会审、技术交底、项目验收。

4、负责对工程进度、质量、安全进行监督，办理检验签证及交工验收手续。

5、协调处理好工地的其他参建单位施工关系施工次序。 第十二条 乙方责任

l、乙方需保证工程质量，应按甲方提供的施工图，根据施工规范认真进行施工，不得偷工减料、不得擅自改变材料及线路，如发现使用不合格材料或人为造成的质量问题及擅自改变线路，乙方须拆除并重新制作安装并复原，一切费用由乙方负责。若由于乙方的施工存在质量问题或未按施工安全规范采取预防事故措施而导致任何一方及他人人身损害或者财产损失的，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

2、提供项目施工方案、提供材料、进场计划;

3、乙方在承包范围内，若发生增加项目，则乙方应负责施工。工程增加项目乙方每完成后15天内应向甲方管理人员办理验收签证手续，否则，甲方有权拒绝办理结算。

4、负责本工程所用一切材料的搬卸、场内水平、垂直运输人工的搬运费用，若道路不通无法进入施工现场，不论远近，则其人工搬运发生的费用均由乙方负责。

5、乙方在施工过程中造成质量事故返工或浪费材料应赔偿甲方的一切损失。

6、乙方负责自身员工现场住宿、伙食，在施工现场因工人生活所需使用甲方提供的用水用电，则以乙方每月用水用电的水、电表行码数量计算，其款项在甲方付给乙方的进度款扣除。

7、乙方的一切工具、机械已搬走，临设已全部拆除，所有工人都退场，甲方才给予申报组织工程竣工验收，否则，以乙方拖延工期论处。

8、乙方应根据甲方批准的施工进度计划进行施工，在规定的工期内完成施工任务，若不按进度计划进行施工，拖延工期，则甲方有权单方面解除本协议，并勒令乙方退场，按乙方实际完成的工程量的30%结帐，其余70%作为乙方给甲方的损失赔款和罚款。若是甲方原因引起工期拖延，乙方可不承担工期责任。

9、乙方需配合甲方对系统的安装及调试，确保工程质量，并达到设计要求。

10、工程不能转包，否则，甲方有权解除与乙方的施工承包协议，工程重安排他人负责。乙方已完成的工程量按70%结算， 余30%作为对甲方的赔偿。

11、乙方领取每期进度款之前应先向甲方工地总包方书面汇报发放情况，乙方发放工人工款要接受甲方管理人员的审查、监督，不能无故克扣工人工资，否则，甲方可直接从乙方的总承包款中支付给工人，乙方无权干涉。

12、乙方工人的临时户口证、就业证、计生证、社保、劳保、作业现场意外伤害保险等办理手续及费用由乙方自理，若不办理，产生的一切费用或被主管部门检查之处理概由乙方负责，与甲方无关。乙方工人如发生劳动争议纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。

3 / 4

13、乙方应负责完工后的建筑垃圾清理清洁工作。

14、乙方应遵守总包方制订的《施工现场违规处罚暂行办法》等规章制度，否则，乙方无条件接受甲方的处罚。 第十三条 保修

本工程保修期壹年，保修期自工程竣工验收合格之日起。保修起内，如属制作、安装问题，乙方应无条件返修，费用由乙方承担。 第十四条 违约责任

因一方不履行协议约定而造成双方的经济损失概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失;逾期竣工，按总结算造价计算，每延期一天罚款千分之一付给甲方，并在结算款中结清。若是甲方原因引起工期拖延，乙方不承担工期责任。 第十五条 争议的解决

本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决;如协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 第十六条 附件

附件：《深圳市公安局行动技术大楼智能化施工图纸》

《深圳市公安局行动技术大楼智能化综合布线系统施工项目价格表》 第十七条 其他

1、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另行签订补充协议。

2、协议及补充协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效，并在保修期届满，结清余款之日起自行终止。

3、本协议一式贰份，每份均具有同等法律效力，双方各执壹份。

甲方(盖章)： 乙方(指印)： 经 办 人： 身份证号码： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日

4 / 4

第五篇：广告工程制作安装合同

制作安装合同

客户(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方的制作及安装事宜达成如下一致协议。 一：工程内容及规格：

铝板制作安装，其规格：;

二：工程造价及支付方式

1、工程总价：共计人民币，大写元整。

2、支付方式：

A、合同签订时甲方预付总金额的%工程款，即:元(大写：元整)为订金，合同生效。

B、整体安装完毕后后，支付给乙方总价款的%工程款。即:元(大写：元整)。

三： 工程期限

1、工程期限为自协议签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

四、双方权利、义务

A、甲方：

1、办理施工所必须的报批手续及相关费用。如因相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

3、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。

4、按本合同规定结算工程的制作、安装费用。

B、乙方：

1、 自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

2、 严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

五：关于验收

乙方全部制作安装完工后，甲方应在2日内组织正式验收，如甲方不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

六、违约责任：

1、甲方未能按本合同第二条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间3日内仍未付款，乙方可拆除已安装的铝板做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条规定按时制作、安装完成，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。

七、因施工所产生的责任的承担：

在制作、安装过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。

八、不可抗力：

不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件：包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在十天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

九、争议解决方式

1、 本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。

2、 如协商不成，有地方仲裁委员会仲裁解决。

十、其他：

1、 本合同一经签字盖章即生效，并对双方具有约束力。

2、 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3、 本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十一、备注：。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)：

电话：电话：日期：_____年____月____日日期：_ __年____月____日

第六篇：建筑工程安装合同

合同编号：__________

建筑工程安装合同

甲方：____________________

乙方：____________________

签订日期：____年____月____日

建筑工程安装合同

发包方：

(简称甲方)

承包方：

(简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑安装合同的有关事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、合同数量为约数，工程竣工后按实际安装展开面积结算。

二、合同工期

1、材料进工地日期：

2、开工日期(具备安装条件后，以甲方通知时间为准)：

3、竣工日期：

4、合同总工期：

5、在施工过程中，如遇不可抗力的事由，工期自然顺延，如每周停电累积八小时以上，工期相应顺延，误工费由责任方承担。

三、结算方式及期限

合同签订后

日内甲方预付合同总金额

%的预付款，材料进工地的进度款;合同总金额

%的进度款;工程验收后

日内付到全部工程款的

%，余款作为保修金壹年内付清。

四、工程竣工验收

1、验收标准：双方认可的图纸和约定的质量标准。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交验收报告和竣工资料，甲方应在接到报告

日内组织有关部门进行验收，逾期不验收视为合格。

3、验收过程中发现的质量问题，乙方应于验收后日内整改完毕。

五、合同的变更和解除

合同依法成立后，任何一方不得擅自变更和解除，确需变更合同时，一方应书面通知另一方，对方在接到通知后15日内做出回复，不回复视为同意变更。

六、违约责任：一方违约，违约方应赔偿对方因违约所造成的损失。

七、甲方免费提供：水、电、库房、垂直吊装、安装用脚手架平台和必要安全防护;

提供食宿方便，费用乙方自理。

八、争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，任何一方均可向所在地法院申请处理。

九、其它约定事项：

______。

1、本合同约定不明的事项，双方可另行协商，图纸及双方往来信函、传真资料是本合同的组成部分。

2、本合同一式四份，具有同等法律效力，合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：___

乙方(公章)：___

法定代表人(签字)：___

法定代表人(签字)：___

___年____月____日

___年____月____日

合同编号：__________

感谢您的浏览!

下载修改即可使用