工程2分包协议书样本

第1篇：工程2分包协议书样本

建筑工程施工内部劳务分包协议2

2、医药费、事故处理费等均在乙方的承包范围之内。

3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包预制物件的安装、包辅材、包机械设备。

4、材料的运输：从堆放点至现场的水平运输，材料的垂直运输(塔吊)必须附具备检测单位合格的检测报告合格证。

5、无论本工程单位中材料运输的远近如何让现场施工条件如何变化、施工难易如何，本合同内容不作调整。

6、除甲方原因引起返工，所发生的费用应增加补给乙方。其他任何零星施工不做计算。

7、根据现场验槽时的情况，5#、6#经设计、地勘各部门的意见。工程量增加的费用也包含在这单价中。

四、施工工期及工人进场时间

本工程乙方自年月日进场施工，工期为天。确保甲方的点进

度计划(附进度计划表)，在工程衔接上，乙方必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

五、承包单价、计算方式

1、合同单位包括甲方、业主、监理的各种技术要求规范和各种现场指示。属乙

方范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项、价格按实统计。根据上述承包范围，经双方协定，承包单价为/m2(不含税收)无论今后市场如何变动，本单价一律不作调整。

2、计算方式：按照房屋图纸面积计算确定。

3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到

甲方、监理和质监部门的认可(验收通过)，如其中一条达不到此要求乙方必须无条件退场，按所完成实际工作量结算、单价按山东04人工定额X60%计算所得给予结算。

六、付款方式：

乙方自带基础到储藏室浇灌完成前的各班组所有人工的全部工资、生活费、机械费，且验收合格后一周内甲方应支付乙方本栋楼承包价的%。工程到标三层砼浇灌完成后一周内甲方应支付乙方本栋楼承包价的%;工程封顶完成后一周内甲方应支付乙方%;内外墙粉刷全部完成后及屋面防水瓦盖好后，一周内甲方应支付乙方%。所有装饰面砖、地砖、墙砖、工程完成后一周内甲方应支付乙方%，待工程经甲方、监理、质监、设计、施工验收合格后一个月内甲方应支付乙方%。但须留%质量保修金，待质量保修期后第十五个工作日内付清。

七、双方职责、义务与权利

1、甲方

(1)提供必要的办公设施、生产设施、建筑材料。

(2)负责土建、安装等工程之间的协调配合工作。

(3)编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据，负责施工技术交底和安

全生产交底。

第2篇：钢筋工程分包合同样本（范文模版）

内 部 分 包 合 同

甲方：江苏省江建集团有限公司上海分公司(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方将黄家花园工程土建钢筋制作、绑扎工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

一、 工程概况

1、工程名称： 黄家花园

2、建筑面积：平方米

3、工程工期： 按现场施工进度计划

二、 工程承包范围

1、承包范围：黄家花园工程图纸中全部钢筋内容

2、具体工作内容：

① 材料场内运输、装卸。

② 成型钢筋的焊接

③ 与其他工种的配合施工。

④ 施工规范及常规要求。

⑤ 因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥ 施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑦ 文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

⑧ 钢筋分类、分规格上架堆放整齐，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

3、承包方式：包清工

三、 材料及工具

1、材料：

① 材料进场后需上报使用数量，在得到施工技术人员的书面准许后方可使用 ② 乙方所领用材料必须如实填写“材料领(退)料单” 。

③ 钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。 ④ 附材：扎丝由承包人自购

2、工具：

① 甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机(成套)。1

② 乙方自备扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。

③ 负责本工种机械的维修。

四、 双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派 仇兆军 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系及EHS管理体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收、环境安全和职工健康的监督与检查。

3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程的顺利施工。

4、在施工过程中，甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工，甲方给乙方一次性50-500元罚款，并限期整改，整改无效，甲方有权单方面中止合同。

5、在由地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方一次性500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

6、提供就餐地点及住宿

7、制定施工计划

7、进行技术交底

(二)乙方

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。

1、乙方 纪宝林 同志为钢筋班组施工负责人，参加工程生产协调会，具体负责本专业的施工管理。

2、做好人员录用工作，不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于50周岁的人员。

3、严禁将工程再分包。

4、新到人员必须先到项目部的安全科报到，先学习后上岗，否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理，在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

6、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

7、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。

9、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地

10、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款1000元，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止合同，并按已完成工程量的工程款85%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用。

11、因质量原因勒令退场的，按完成工程量80%结算，甲方不承担其它任何费用。

12、健康证、操作证等一切费用自理，并且必须按上海市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

13、开工前提供甲方元备用金，作为乙方筛选人员工资备用金。

五、 质量标准

1、质量标准：“合格”

2、每次钢筋绑扎后，通知甲方、监理验收，若质量一次达不到标准将按200-500元/次罚款。

3、若由于返工造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外，并按材料市价两倍赔偿。

4、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

六、 安全、文明施工

1、安全无事故：乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律，若发生工伤事故，费用5000元以下的由承包人负责，超过5000元由项目部协助承包人解决;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任

2、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养，达不到要求的，给予每次50-500元罚款。

3、原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废

材分类堆放。

4、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款50元。

5、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。(由甲方统一负责采购，费用由承包班组承担，工程结束后不退回)

6、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴，违反者一律辞退，并给予承包班组必要的经济处罚，造成后果重大影响的依据法律追究责任，终止合同。

七、 工程承包费用及结算方式

1、承包费用：按合同规定的工作内容一次性包死，承包单价：按照建筑面积为11 元/平方米，达到质量要求奖励1 元/平方米，安全无事故1 元/平方米，文明施工 1 元/平方米。(以上承包单价中含有扎丝费用)。

2、以上承包费用中已含职工养老金(5元/工日)以及职工医疗费用(2元/工日)，含当年防暑降温费用及1%个人调节税，综合保险费1.5%。个调税及综合保险费用在结算时由财务扣除。

3、付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按统一单价标准结算，并核算承包班组材料耗用量，超出部分材料按采购价由承包班组承担。承包项目完成后结清总工作量的90%，当年年底付清所结工程款，余款在一年内付清。

4、若发生承包范围外的用工必须于当日结清，过期作废。

5、承包班组交通费用自理。

八、 其他

1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。款额结清后失效。

2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

3、附件：安全协议书

宿舍卫生管理制度

现场安全文明施工管理制度及奖惩

质量奖罚管理规定

甲方：乙方：

2006-4-14

第3篇：建设工程劳务分包合同样本

承包人：_____________________________________

分包工程名称：_______________________________

施工地址：____________________________区(县)

发包人(全称)：________________________________

承包人(全称)：________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律 法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称：______________________________________________

1.2 工程概况：______________________________________________

1.3 分包工作内容：__________________________________________

范围包括：__________________________________________________

1.4 工程监理单位(全称)：________________________________

第二条 作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条 合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条 合同价款

4.1 合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元

4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

①定额工资单价为：

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包：

外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;

水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;

内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.

4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________

第五条 合同价款的结算和支付

5.1 结算、决算资料：

5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2 合同价款的结算和决算：

5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3 合同价款的支付：

5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行

>13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

第十四条 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

14.2 承包人违约责任

14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十五条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向___________人民法院起诉。

第十六条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十七条

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

第十八条

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

第4篇：工程分包协议书(工程施工)

公路工程分

包协议

工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路

总包单位：河南盛隆华成国际路桥工程有限公司

日期：2014年4月09日

工程分包协议书

甲方:

乙方:

根据 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路工程施工的的需要，甲方将 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路部分 工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。

一、工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路。

二、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。

三、工程造价：以正规合同及附属协议为准。

四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到国家工程质量评定标准的合格等级。

五、工期要求：按业主要求工期 2016 年 05 月 10 日完工。

六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。

七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算，以业主正规合同为依据。

八、付款方式：以正规合同为依据，扣除税金及公司管理费支付乙方，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

九、双方责任：

(一)甲方责任：

1、负责协调施工环境、业主及监理关系。

2、负责技术、协助整理施工技术资料。

3、严格履行项目部各项管理工作。

4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。

(二)乙方责任：

1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。

2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。

3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。

4、保证工程按时完成。

5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。

6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。

7、向甲方缴纳元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付;乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。

十、合同解除：

乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的;

2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的;

3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;

4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。

乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

十一、违约责任：

甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。 十

三、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲 方(盖章)：乙 方(盖章)：

代 表：代 表：

年月日年月日

第5篇：土方工程分包协议书

福建金霞生态园林景观工程有限公司 合同编号LS-2017-12-001

土方工程分包协议书

甲方(发包方)：福建金霞生态园林景观工程有限公司 乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，甲方同意把厦门华天涉外学院体育场景观工程的土(石)方工程，承包给乙方施工，经双方友好协商达成如下协议条款： 工程概况：厦门华天涉外学院体育场景观位于：工程占地面积：土方工程包括(清表、开挖、回填、外弃的)工程总量约：立方米。

一、工程地点：厦门华天涉外学院体育场景观工程。

二、工期要求：30天要完

二、工程单价：采用一次性包干形式，工程总承包格价为人民币：捌万元整，包含税金，施工完成后并通过验收合格后再10天之内一次性付款清楚。

三、土方工程质量要求：乙方应根据甲方提供的图纸标高及施工范围进行施工，严格按照甲方的施工图纸与施工质量的要求进行;开挖、回填、外弃、整平、碾压和种植土整型，的约定如下：(详见附图)

四、安全生产责任：乙方负责开挖范围内的安全保障措施，设置明显的警示标志，设置防护栏，派专人进行值勤，防止周边无关人员进入施工现场，造成安全事故发生。乙方所有作业人员必须持证上岗，上路运输车应手续齐全，乙方负责所有人员的购买意外保险，如施工过程中，发生安全事故由乙方负责并承担费用及相关法律责任。

五、履约保证金：乙方同意元作为本协议的履约保证金，经双方约定如乙方有违 第 1 页 共 1 页 福建金霞生态园林景观工程有限公司 合同编号LS-2017-12-001 反以上条款同意甲方扣除乙方的履约保证金。

六、违约、合同终止及履约保证金没收：

1、如乙方施工进度经甲方考察无法满足甲方要求，导致工期滞后。

2、施工过程中出现未按甲方要求质量要求进行开挖及回填。

3、加深开挖的范围不按甲方约定的范围进行开挖，指定加深开挖范围内的开挖深度随意加深超出设计标高后，已影响到甲方工程质量及将来路基及挡墙基础质量，甲方有权制止，经制止后乙方不听劝阻继续开挖。

4、乙方如有违反以上约定及其它损害甲方利益的情况，甲方有权终止合同，自主组织机械进行开挖，并没收乙方履约保证金款项，对于情节严重已造成较大经济损失的甲方扣除履约保证金不足部份有权向甲方追究经济损失。

七、履约保证金退还：

1、乙方按甲方要求已完成所有约定的工作量。甲方应及时组织验收合格后退回保证金。

八、其它约定：施工过程中，遇当地百姓干扰及相关部门介入等原因，造成无法施工的由乙方自行负责协调处理，但由此造成的经济损失由乙方承担与甲方无关。 十

一、本协议未尽事宜，双方可共同协商解决。 十

二、本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

十三、本协议经双方签字盖章后生效，待工程完工、工程款结清后自动失效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

签定日期：二0一七年十二月二十三日

第 2 页 共 2 页

第6篇：安装工程分包协议书

总包单位：xxxxxxxxx新区项目部(以下简称甲方)

分包单位：xxxxxx身份证号码：(以下简称乙方)

由甲方承包的xxxxxxx水电安装工程，经过商议和对比，决定将

此工程安装费(辅材除外)部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方

协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：xxxxxxxxxx

2、工程地点：城南路

3、工程内容：水电安装

二、施工日期：

以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

三、工程质量：

乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

四、文明施工：

1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，

2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。

3、施工人员(包括管理人员)在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。

4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般(火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等)事故，杜绝重大伤亡事故。

6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

五、施工范围：

xxxx工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。

六、工程资料：

1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。

七、材料供应：

1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。

八、付款方式：

1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%(农忙、小孩上学另行考虑)。

2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。

3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~XX元备用资金。

九、工程安装费结算方式：

根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。

十、双方职责：

1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行，

2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。

3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。

5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。

8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。

9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。

10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏(包括遗失)由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。

11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。

十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。

十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。

十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。

甲方：乙方：