工程欠款利息怎么算

第1篇：工程欠款利息怎么算

拖欠工程款利息怎么算,拖欠工程款利息是怎样的

律伴网(www.lvban365.net)律伴让法律服务更便捷!

拖欠工程款利息怎么算,拖欠工程款利息是怎样的

拖欠工程款在生活中是非常常见的，很多时候当项目完工时，发包方由于各种原因都无法及时的与承包方结清工资款，这个时候很多人就有疑问，如果发包方拖欠工程款利息怎么算呢?这个问题，律伴小编下文做了解答，供大家阅读。

一、拖欠工程款利息怎么算

(一)利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，并因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的做为债务人的发包人应承担的法定义务，毋需双方约定。

(二)对于拖欠工程款利息的记付标准，司法解释兼顾尊重当事人的意思自治和公平原则，规定当事人对利息计算标准有约定的，按照约定处理;当事人没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

(三)利息从应付工程款之日计付。对于如何确定“应付工程款之日”，司法解释区分不同情况分别作出了规定：

1、当事人对工程款支付时间有约定的，应尊重当事人的意思表示，以双方约定的付款时间作为计付利息的开始时间。

2、当事人对工程款的支付时间没有约定或约定不明的，下列时间应视为付款时间：

(1)建设工程实际交付的，为交付之日;

(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;

(3)建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日。

二、拖欠工程款打官司应注意什么

(一)如果是招标中标的工程，不论以何种方式计算，合同已约定具体价款一次性包死的话，视为工程造价已经约定，可以不再提出工程鉴定。

(二)发生争议前，双方已共同委托工程鉴定机构进行造价审价的，或一方委托的造价审价结果已经另一方书面确认的，可不再申请重新鉴定。

(三)双方已经对工程款达成协议，而发包方延迟付款的，可不申请鉴定。

律伴让法律服务更便捷! 律伴网(www.lvban365.net)律伴让法律服务更便捷!

(四)可事先准备工程款鉴定的申请书，待到双方在庭前交换证据时，如发现发包方提出工程款数目和自己核算的数目相差甚远，则必须当庭提出鉴定申请。否则，如数目相近，可不用提出鉴定。因为要不要提出鉴定和谁先提出鉴定，这不仅涉及到一个谁先预付鉴定费的问题，更涉及到案件的诉讼时间问题。首先，鉴定时间是不计入审理期限的。其次，办理鉴定本身也存在着一个对自己不利的变数，从承包方的债权实现的时间和利益出发，应学会巧妙地运用鉴定的技巧。再次，一旦承包方提出鉴定的申请，就必须积极、及时地准备搜集相应完整的证据材料，包括设计图纸、施工资料等，特别是对已方有利，可增加工程造价的双方签证资料，或在履约过程涉及工人工资或材料价格上涨等因素的资料，适时提供给鉴定机构，保证工程鉴定的结果有利于已方。

由上可知，发包人一旦拖欠工程款时，是要按照中国人民银行同期存款利率支付利息的，如果你遭遇拖欠工程款的纠纷，一定要勇敢的维护自己的合法权益。要是你还有不明白的，可以来电咨询律伴网站的专业律师。

文章来源：律伴网 http://www.lvban365.net/

律伴让法律服务更便捷!

第2篇：买卖合同逾期付款利息怎么算

赢了网s.yingle.com

遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>

http://s.yingle.com

买卖合同逾期付款利息怎么算

当买卖合同中未约定逾期付款的违约金，在买受人逾期付款时,出卖人究竟能否主张逾期付款的利息损失呢?买卖合同逾期付款利息应该怎么计算呢?

在合同违约中，逾期付款是最为常见的。 计算逾期付款利息的时间起点相对比较容易确定，应当自债务人违约之日起计算。在当事人无约定的情况下，经权利人催告后，自催告或宽展期届满之次日起债务人须支付利息。《合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。” 依据《合同法》及有关法律规定，合同对逾期付款有约定的的应当按照合同约定承担违约责任。如果合同中明确约定了逾期付款的违约金，或者约定了赔偿损失的具体方法，则依合同约定承担违约责任;如果约定的违约金过份高于所造成的损失的，经违约人要求裁判机关可以依法酌减。 如果合同当事人对于逾期付款的违约责任未予明确约定的，违约人依法仍应承担法定孳息。 本文主要针对司法实践中合同当事人对逾期付款的违约责任未予约定或约定不明的情况如何确定逾期付款责任，进行综合分

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

析，以求明晰条理。

一、支付逾期付款利息的性质与计算标准;

(一)、赔偿损失： 其一：合同法中的违约损害赔偿的目标是达到如同合同完全履行的结果。付款义务人于约定付款时间负有支付义务，如按时付款，权利人可将取得的现金存入银行取得利息;但因付款义务人未及时履行付款义务，而使其无法存款取得利息。依此性质，逾期付款的应当支付的利息以银行当期存款利率计算。

司法实践中：常有以此为标准支付逾期付款利息的判例出现，但最高人民法院的司法解释中却未出现。 其二：如付款义务人迟延履行付款义务，将致权利人不能按合同约定取得款项，造成资金缺口，权利人通常通过贷款来弥补资金缺口。依此性质，逾期付款的应当支付的利息以银行当期贷款利率计算。

如：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 以上两者存在明显的不当之处，均不足实现填补资金缺口损害之功能，因为与商业银行贷款办理谈判、审核、担保均需费用支出。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

如以填补资金缺口支出为赔偿损失范围，此证明责任无疑应由权利人负担，但实际上损失颇难证明，不利于权利人的保护。

(二)违约金

合同法第114条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”可见：违约金(包括因违约产生的损失赔偿额的计算方法)以当事人约定为必要。 1999年《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》规定：

“对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。”同时规定：“ 本批复公布后，人民法院尚未审结的案件中有关计算逾期付款违约金的问题，按照本批复办理。” 2003年《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：

“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定： 逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

利息的标准计算。” 综上：目前，我国司法解释中对逾期付款利息多以银行贷款利率和逾期贷款利率为标准。建设工程合同价款迟延给付适用前者;商品房买卖价款迟延给付等适用后者。

二、逾期付款利息的计算期间

(一)逾期付款利息的计算期间的起点： 逾期付款利息支付期间的起点：

(1)约定履行期限的，履行期限届满之次日起。

(2)未约定履行期限的，经权利人催告，在宽展期内仍未履行的，自宽展期届满之次日起。

如：《最高人民法院印发《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》的通知》第123条规定： “公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，或者未约定偿还期限但经出借人催告后，借款人仍不偿还的，出借人要求借款人偿付逾期利息，应当予以准许。”

(二)逾期付款利息的计算期间的终点

(1)应当到当事人最终履行付款义务之日。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

(2)如果通过民事诉讼程序并进入强制执行程序的，应当计算到判决确定的履行日。

(3)至判决确定的履行日仍未履行的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定：“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。” 此外，最高人民法院一些其他司法解释对当事人无约定的情况下的逾期付款利息也作了零散的规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”

来源：(买卖合同逾期付款利息怎么算http://s.yingle.com/ht/148712.html) 合同纠纷.相关法律知识

保密协议与竞业禁止有什么区别 http://s.yingle.com/ht/657503.html  口头合同与书面合同冲突,以哪个为准 http://s.yingle.com/ht/657502.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

房屋赠与合同纠纷起诉书范本 http://s.yingle.com/ht/657501.html  农村土地承包合同模板是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657500.html   代为履行协议范本 http://s.yingle.com/ht/657499.html 授权委托书代理权限有什么规定(2018) http://s.yingle.com/ht/657498.html  酒后驾驶被人敲诈写了借条怎么办 http://s.yingle.com/ht/657497.html  保险合同成立后谁有权解除合同 http://s.yingle.com/ht/657496.html  婚庆公司收新人押金,没有合同的情况下新人违约怎么赔偿 http://s.yingle.com/ht/657495.html  签订格式合同需要注意哪些方面 http://s.yingle.com/ht/657494.html  如何理解撤销权期限为一年

http://s.yingle.com/ht/657493.html  关于临时用工合同的有关规定(2018) http://s.yingle.com/ht/657492.html  构成合同违约责任应具备哪些条件 http://s.yingle.com/ht/657491.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

如何处理土地使用权转让合同纠纷 http://s.yingle.com/ht/657490.html  涉外股权转让合同纠纷管辖

http://s.yingle.com/ht/657489.html  要约收购适用于什么情况

http://s.yingle.com/ht/657488.html  聘用多年未签合同怎么办

http://s.yingle.com/ht/657487.html  买卖不破租赁的例外有哪些

http://s.yingle.com/ht/657486.html  承租人与次承租人签订的房屋合同效力如何认定 http://s.yingle.com/ht/657485.html  员工合同备案是什么意思

http://s.yingle.com/ht/657484.html   定作人选任过失责任 http://s.yingle.com/ht/657483.html 如何签订房屋租赁合同合同中应有哪些 http://s.yingle.com/ht/657482.html  合同时间司法鉴定可以进行鉴定吗 http://s.yingle.com/ht/657481.html  运输合同拖欠运费判决书范本 http://s.yingle.com/ht/657480.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

合同有效等于合同生效吗

http://s.yingle.com/ht/657479.html  被执行人迟延履行期间债务利息如何计付 http://s.yingle.com/ht/657478.html  装修结算按照结算单算还是合同的预算单算 http://s.yingle.com/ht/657477.html  租赁合同没有约定违约金可以主张吗 http://s.yingle.com/ht/657476.html  关于合同法若干问题的讨论纪要 http://s.yingle.com/ht/657475.html  租赁合同的解除条件需要满足哪些 http://s.yingle.com/ht/657474.html  房屋租赁合同一方故意违约的责任有哪些 http://s.yingle.com/ht/657473.html  用工合同期限内工人应该享受哪些权利 http://s.yingle.com/ht/657472.html  租房合同还没到期也没写违约金房东要提早收回房子怎么办 http://s.yingle.com/ht/657471.html  解除土地租赁承包起诉书

http://s.yingle.com/ht/657470.html  一套赠与的房子到底要交多少钱 http://s.yingle.com/ht/657469.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

逾期交货违约金条款 http://s.yingle.com/ht/657468.html 签完购房合同房管多久备案

http://s.yingle.com/ht/657467.html  约定不得转租可以分租吗,转租的条件 http://s.yingle.com/ht/657466.html  合同违约金的比例是多少

http://s.yingle.com/ht/657465.html  定金与违约金条款能否同时适用 http://s.yingle.com/ht/657464.html  父母以儿女的名义买的房子书写格式2018合同书 http://s.yingle.com/ht/657463.html  租房合同到期后,续租后提前退房算违约吗 http://s.yingle.com/ht/657462.html    仓单的特征都有哪些 http://s.yingle.com/ht/657461.html 政府合同审查要点 http://s.yingle.com/ht/657460.html 简易汽车租赁协议范本是什么样子的 http://s.yingle.com/ht/657459.html  签了合同不想做可以辞职吗

http://s.yingle.com/ht/657458.html   口头协议是否算合同 http://s.yingle.com/ht/657457.html 工程机械租赁合同2018 http://s.yingle.com/ht/657456.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

口头委托代理诉讼有效吗

http://s.yingle.com/ht/657455.html  合同签定的工种和实际工种不同合法吗 http://s.yingle.com/ht/657454.html  房地产抵押合同的生效是如何的 http://s.yingle.com/ht/657453.html  提前解除租赁合同业主不来接受怎么办 http://s.yingle.com/ht/657452.html  居间人的主体资格是什么

http://s.yingle.com/ht/657451.html  有偿保管合同保管人责任有哪些 http://s.yingle.com/ht/657450.html  车辆挂靠经营合同范本

http://s.yingle.com/ht/657449.html  最新劳动合同法修改的内容有哪些 http://s.yingle.com/ht/657448.html  附条件赠予可以随意撤销吗

http://s.yingle.com/ht/657447.html   财务审查合同要点 http://s.yingle.com/ht/657446.html 保险合同解除包括的种类有哪些 http://s.yingle.com/ht/657445.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

汽车买卖合同的构成要件

http://s.yingle.com/ht/657444.html  深圳房屋租赁合同税费

http://s.yingle.com/ht/657443.html  重大误解的四大构成要件

http://s.yingle.com/ht/657442.html  试用期变长的是无效合同吗

http://s.yingle.com/ht/657441.html  餐馆劳动用工合同怎样写

http://s.yingle.com/ht/657440.html  赠与合同成立后生效的条件是什么 http://s.yingle.com/ht/657439.html  合同解除由谁承担装修残值损失 http://s.yingle.com/ht/657438.html   违约金过高的上诉状 http://s.yingle.com/ht/657437.html 附条件的合同条件未成立,合同成立吗 http://s.yingle.com/ht/657436.html  购销合同只有供方名字可以吗 http://s.yingle.com/ht/657435.html  口头约定能成为合同吗

http://s.yingle.com/ht/657434.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

技术合同纠纷的诉讼时效期间 http://s.yingle.com/ht/657433.html  房屋租赁协议解除后还负责赔偿吗 http://s.yingle.com/ht/657432.html  撤销权合同和无效合同两者的区别有哪些 http://s.yingle.com/ht/657431.html   设备买卖合同怎样写 http://s.yingle.com/ht/657430.html 劳动合同到期公司降低工资续订,劳动者不同意有赔偿金吗 http://s.yingle.com/ht/657429.html  签订协议时双方可不可以不在同一地点同一时间 http://s.yingle.com/ht/657428.html  逾期交货违约金的法律法规规定(2018)2018最新 http://s.yingle.com/ht/657427.html  (合同法)规定(2018)有哪些免责条款属于无效 http://s.yingle.com/ht/657426.html  附条件合同成立的法律依据有哪些 http://s.yingle.com/ht/657425.html  因重大误解签订的合同是不是属于无效合同 http://s.yingle.com/ht/657424.html  违约金过高的举证责任

http://s.yingle.com/ht/657423.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

合同生效应具有哪些条件

http://s.yingle.com/ht/657422.html  船舶融资租赁合同纠纷怎样解决 http://s.yingle.com/ht/657421.html  个人房屋租赁合同范本2018 http://s.yingle.com/ht/657420.html  项目临时用工合同期限是多久 http://s.yingle.com/ht/657419.html  用工合同一般是三年吗

http://s.yingle.com/ht/657418.html  集体合同到劳动局备案都需要哪些手续 http://s.yingle.com/ht/657417.html  外来务工家庭租房哪个部门去办理租赁登记 http://s.yingle.com/ht/657416.html  承租人不交租金,房东有权换锁吗 http://s.yingle.com/ht/657415.html  预告登记证必须用合同备案吗 http://s.yingle.com/ht/657414.html  快递被别人签收了怎么办

http://s.yingle.com/ht/657413.html  房屋租赁居间人资格法律法规规定(2018)2018最新 http://s.yingle.com/ht/657412.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

保险合同的诉讼时效是多久

http://s.yingle.com/ht/657411.html   保管合同何时生效 http://s.yingle.com/ht/657410.html 居间合同一个人签订无效吗

http://s.yingle.com/ht/657409.html  退休工人不签合同怎么办

http://s.yingle.com/ht/657408.html  占有改定什么时候所有权转移 http://s.yingle.com/ht/657407.html  附条件的答复是否能够构成承诺 http://s.yingle.com/ht/657406.html  合同中违约金过高的标准(2018年) http://s.yingle.com/ht/657405.html  劳动法自己主动离职但未签劳动合同,工资未满一个月有工资吗 http://s.yingle.com/ht/657404.html

法律咨询s.yingle.com

第3篇：贷款利息怎么算？一篇文章告诉你

要贷款难免涉及到利息，那么，贷款利息怎么算呢?其实，贷款利息怎么算跟还款方式密切相关。下面，我们分类给大家全面介绍贷款利息的算法。

到期一次还本付息

到期一次还本付息是指借款人在贷款期内不是按月偿还本息，而是贷款到期后一次性归还本金和利息。贷款期限在一年(含一年)以下的，经常会采用到期一次还本付息，利随本清.到期一次还本付息还款法，该方法下到期一次还本付息额=贷款本金×[1+年利率(%)] ，其中年利率等于月利率乘以12。

等额本息还款利息计算

等额本息还款法是指借款人每月按相等的金额偿还贷款本息，贷款前期所还的利息比例大、本金比例小，贷款后期本金比例大、利息比例小。等额本息还款法的特点是本金逐月递增，利息逐月递减，月还款数不变。

每月还款额计算公式如下：每月应还金额：a*[i*(1+i)^n]/[(1+i)^n-1](注：a贷款本金 i贷款月利率 n贷款月数)

等额本息计算起来很复杂，用户可以利用计算器算贷款利息。

等额本金还款利息计算

等额本金还款法是指借款人将本金平均分摊到每个月内归还，同时付清上一还款日至本次还款日之间的利息。

等额本金还款计算公式：每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)× 每月利率

等额本息计算起来很复杂，用户可以利用计算器算贷款利息。

月管理费的利息计算

随着利率市场化的推进，很多银行或小贷公司往往会收取月管理费、一次性费用，这些其实都是利息的一个变相称呼。

贷款10万元，如果某贷款产品的月管理费为0.55%，用户要支付的费用为费用总额=贷款本金×月管理费×月数，即 100000×0.55%×12=6600元。

而所谓一次性费用，它的计算公式为：贷款额度×一次性费用的费率

总而言之，贷款利息的计算并不简单，用户需要提前掌握一些基础知识。

第4篇：支付工程款的有哪些形式？未及时工程款的法律后果是什么？工程款利息的怎么约定？

法妞问答

成都建筑工程律师：支付工程款的有哪些形式?未及时工程款的法律后果是什么?工程款利息的怎么约定?

来源：法妞问答

简介：

工程建设在社会中的作用是很大的，它能够在很大的程度上解决一部分人的工作问题。相应的支付工程预付款也就成了特别让人关注的问题。那么建设工程款支付纠纷有哪些形式?未及时工程款的法律后果是什么?下面我们通过介绍工程支付款以及法律规定的解决方式来为大家提供学习渠道。 普法：

一、支付工程款的几种形式

1、工程预付款

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第24条明确，“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”具体支付工程预付款的方式可以在专用条款中详细约定。目前在实践中采用工程预付款的情况比较少见。

2、工程进度款

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第26.1条明确，“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。”第26.2条，“本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。”第26.3条，“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后法妞问答

第15天起应付款的贷款利息。”第26.4条，“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。” 一般承包人与发包人会在专用条款中约定支付工程进度款的具体方式。支付进度款有些是以工程形象进度为节点，有些是以具体的日期为节点，有些是每月支付。

3、工程结算款

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第33.1条明确，“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。”第33.2条明确，“发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。”

二、未及时工程款的法律后果

1、工程预付款

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第13.1条明确，“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：„„(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行„„”

第24条明确，“发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”

2、工程进度款

除了上述《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)的相应规定之外， 法妞问答

深圳市中级人民法院《关于建设工程合同若干问题的指导意见》第10条规定，“发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失。承包人在发包人逾期支付工程进度款后继续施工的，在发生纠纷后，发包人要求承包人承担工期违约责任的，不予支持。”第11条规定，“施工过程中因发包人拖欠工程预付款、进度款、变更设计造成工程停工、窝工或因不可抗力因素造成工程停工的，工期顺延计算。”

深圳法院除了规定发包人逾期支付工程进度款应当承担相应的违约责任、赔偿责任及工期顺延外，还规定“承包人在发包人逾期支付工程进度款后继续施工的，在发生纠纷后，发包人要求承包人承担工期违约责任的，不予支持”，这一规定对承包人是有利的。

那么如果在发包人逾期支付工程进度款的情况下，承包人仍旧继续施工，承包人能否要求顺延工期呢?我们认为不能，因为由于发包人逾期支付工程进度款必须致使施工不能正常进行，工期才能顺延;在发包人逾期支付工程进度款的情况下，承包人如仍旧继续施工，实际上也就没有满足工期顺延的条件。

3、工程结算款

发包人拖延支付工程结算款的，主要承担的是支付利息或者是承担逾期支付违约金。《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第33.3条明确，“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”与此同时，如果发包人拒不支付工程结算款的，承包人还可以就建设工程要求优先受偿权。《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第33.4明确，“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。” 法妞问答

三、工程款利息的相关问题

1、利息的起算点

《解释》第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

(一)建设工程已实际交付的，为交付之日;

(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;

(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。

江苏省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第十五条规定，“发包人应及时审查承包人提交的工程竣工结算文件。发包人在合同约定的审核结算期限届满后，又以承包人提交的竣工结算文件不完整为由拒绝结算，承包人要求从合同约定的审核结算期限届满之日起计算工程价款利息的，人民法院应予支持。”

广东省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第

(五)条规定，“发包人在工程款结算后不按期支付工程款，承包人请求发包人按照合同约定支付逾期付款违约金的，应予支持。当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定，如果双方在合同中约定了工程预算价或支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告前，对超出合同约定的价款部分不计算违约金，但可按中国人民银行同期同类贷款利率计算未付工程款的利息;如果双方在合同中未约定工程预算价，也未约定支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告后，按合同约定计算违约金。”

2、利息的标准

最高人民法院法释【1999】8号《关于逾期付款违约金应当按照合同标准计算问题的批复》规定，对合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。”

因此，对于逾期付款利息的计算，合同有约定的，从其约定，没有约定或者约定不明确的，双方又无法达成协议的，应参照案件处理时中国人民银行公布的逾期贷款利息的标准。 法妞问答

3、利息与逾期付款违约金的关系

逾期利息在法律上讲是违约金的一种，也称为罚息。因此实际上，逾期利息与逾期支付违约金是同一个法律属性，都是由于逾期付款导致的违约责任。只不过在发包人与承包人有明确约定的情况下，这一违约责任体现为逾期付款违约金;在发包人与承包人没有明确约定的情况下，这一违约责任体现为利息。因此利息与逾期付款违约金是不能同时适用的。

《浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第二十一条规定，“承包人不能按照建设工程施工合同的约定，既请求发包人承担逾期支付工程款的违约金，又同时请求支付相应利息。”

4、本金已经支付完毕，是否可以仅主张利息或者逾期付款违约金

无论本金是否支付完毕，只要承包人未明确放弃利息或者逾期付款违约金的，均可以单独主张。广东省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第

(四)条规定，“没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息，一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的，可予支持。但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的，应从约定支付之日起计算诉讼时效期间;如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的，应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。如双方未自行结算需委托中介机构进行造价鉴定的，从收到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。”

四、有关工程款的其他问题

1、垫资问题

《解释》第六条规定，“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。” 法妞问答

垫资是指，承包方在合同签订后，不要求发包方先支付工程款或者支付部分工程款，而是利用自有资金先进场进行施工，待工程施工到一定阶段或者工程全部完成后，由发包方再支付垫付的工程款。

以前，人民法院在审理建设工程施工合同纠纷中，主流观点认为建设工程施工合同中的垫资条款属于企业法人间违规拆借资金的行为，因违反国家金融法规规定而无效，对垫资利息也予以收缴。

但是经过多年的审判实践与社会发展，现在司法实践中认为，垫资合同实际上是契约当事人根据意思自治这一民法的基本原则，在建筑工程合同中，发包人与承包人就承包人进行工程建设，发包人支付价款的一种约定。只要它充分反映了当事人的真实意思，是双方当事人共同自愿实施的行为，就应当予以充分的尊重，赋予其应有的法律效力。

2、发包人支付给项目经理的工程款能否计入支付给承包人的工程款。长期以来，在建设工程施工合同纠纷中，发包人直接支付给项目经理的款项的性质是一个棘手的问题。在司法实践中，法院一般认为项目经理的行为成立表见代理，因此发包人向项目经理支付工程款等同于向承包人支付工程款。

对此问题，江苏省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第十四条规定，“承包人根据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人要求对已经向实际施工人支付的部分进行抵扣的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明发包人与实际施工人恶意串通的除外。”

(一)《中华人民共和国建筑法》第十八条：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。 发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

五、工程款的支付相关的法律规定 (二)《中华人民共和国合同法》 法妞问答

第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(三)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

第5篇：个人欠款还款协议书怎么写

协议书是契约文书的一种。是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。个人欠款还款协议书怎么写，我们来看看。

篇一：个人欠款还款协议书怎么写

债权人：________________

地址：________________电话：_____________邮编：________________债务人：________________

地址：________________电话：_____________邮编：________________经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1.还款金额：_____________________________人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至______年__月___日前还清。具体为__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________。

3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

第二条担保

债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条双方义务

(一)债权人的义务：

1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

(二)债务人的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。

2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任

债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。

第五条本合同经见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证人留存二份。

债权人：(签章)债务人：(签章)

代表人：________________ 代表人：________________

见证人：(签章)：

签约日期：_____年_____月_____日

篇二：个人欠款还款协议书怎么写

xxx公司(以下简称甲方)

住所：xxxxxx

法定代表人：xxx

(法定代表人的代理人：xxx)

xxx公司(以下简称乙方)

住所：xxxxxx

法定代表人：xxx

(法定代表人的代理人：xxx)

鉴于：

xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：

1、付款凭证;

2、付款明细、

3、未付款明细)。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx

月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：

4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向**市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和**市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向**市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向**市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向**市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向**市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据**市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向**市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在**市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：xxxxxx。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向**市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及**市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx;受件人：xxx。

乙方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx;受件人：xxx。

**市公证处联系地址：

地址：

邮编：

电话：

承办公证员：

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和**市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自**市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式xx份，每份均具有同等法律效力，双方各持xx份，一份留存于**市公证处备案。

(以下无正文)。

甲方：xxx公司(印章)

法定代表人或授权代表：xxx(签字)

乙方：xxx公司(印章)

法定代表人或授权代表：xxx(签字)

xxxx年xx月xx日