2013年二级建造师法规真题
2013年二级建造师法规及相关知识真题及答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个符合题意。)
1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是( )
A. 代理人超越代理权订立的合同 B. 因重大误解而订立的合同
C. 造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D. 以合法形式掩盖非法目的的合同 【答案】B
【解析】有重大误解订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销合同。参考教材P169
2.使用《产品质量法》调整的是( ) A. 建筑工程 B. 设备安装工程 C. 销售用预制作 D. 装修工程 【答案】C
【解析】适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备。参考教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序度可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。
A. 快捷性 B. 经济性 C. 灵活性 D. 独立性 【答案】C
【解析】仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。参考教材P200
4.行政处罚案件中，组织听证的费用由( )承担。 A. 行政机关 B. 当事人 C. 受益人 D. 行业协会 【答案】A
【解析】当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。参考教材P146
5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是( ) A. 拒绝要约的通知到达要约人 B. 承诺期满，受要约人未作出承诺 C. 受要约人对要约内容作出实质性修改 D. 撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 【答案】D
【解析】撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。参考教材P157
6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是( ) A. 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B. 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C. 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D. 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 【答案】B
【解析】禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程;禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人是使用本企业的资质证书、营业执照。以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。参见教材P34
7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由( )负担。 A. 政府全部 B. 房屋公共维修基金 C. 建筑所有权人自行 D. 政府与建筑所有人共同 【答案】D
8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自( )之日起建立。
A. 订立劳动合同 B. 实际用工 C. 劳动合同备案 D. 实际支付工资 【答案】B 【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123
9.下列事项中，能够申请行政复议的是( ) A. 行政处分决定 B. 招标投诉处理 C. 质量纠纷调解 D. 造价指导信息发布 【答案】D
【解析】不得申请行政复议的：行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理。参见教材P225.
10. 甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货，乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是( )
A. 要约已撤销 B. 要约已撤回 C. 合同已失效 D. 甲方未承诺 【答案】A
【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157.
11. 当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是( ) A. 视为条件已成就 B. 合同失效 C. 条件不成就 D. 合同生效 【答案】A
【解析】当事人为自己利益阻止合同料件成就的，视为合同已成就。参考材料P171
12. 当事人不得在合同中协议选择由( )人民法院管辖。 A. 原告住所地 B. 合同签约地 C. 仲裁机构所在地 D. 标的物所在地 【答案】C
【解析】利用排除法。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。参见教材：208
13. 不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是( ) A. 债务人先履行合同 B. 债权人先履行合同 C. 双方同时履行合同 D. 无先后关系 【答案】B
【解析】债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见教材P183
14. 某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，安发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为( )亿元。
A. 1 B. 0.9 C. 0.95 D. 1.1 【答案】A 【解析】合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。参见教材P174
15. 关于合同成立地点的说法，正确的是( ) A. 当事人不得约定合同成立点 B. 要约发出地点为合同成立地点
C. 数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D. 承诺生效地点为合同成立地点 【答案】 D
【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164
16. 下列法律中，属于行政法的是( ) A. 《公司法》 B. 《建筑法》 C. 《合同法》 D. 《治安管理处罚法》 【答案】D
【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5
17. 关于执行申请期间的说法，正确的是( ) A. 申请执行的期间为6个月 B. 规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算 C. 法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D. 自法律文书规定的履行期间最后一日起算 【答案】D
【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217
18. 下列情形中，构成委托代理终止的是( ) A. 代理人辞去委托
B. 被代理人取得民事行为能力 C. 被代理人死亡
D. 被代理人与代理人之间的监护关系消灭 【答案】A
【解析】委托代理人终止的情形： (1)代理期间届满或者代理事物完成 (2)被代理人取消委托或代理人辞去委托 (3)代理人死亡
(4)作为被代理人或代理人的法人终止 参见教材P15
19. 当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( ) A. 合同不生效 B. 合同无效 C. 合同终止 D. 不影响合同效力 【答案】D
【解析】当事人只见订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24
20. 根据《环境影响评价法》，在项目建设，运行过程中产生不符合审批的环境影响评价文件的情形时，应由( )组织环境影响的后评价。
A. 建设项目审批部门 B. 原环评文件审批部门 C. 建设单位 D. 建设行政主管部门 【答案】C
【解析】项目的建设与运作过程中，产生与审批的环境影响评价文件不服的情况，应由建设单位组织环境影响的后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105
21. 根据《合同法》不会产生缔约过失责任的情形是( ) A. 被依法撤销的合同 B. 未成立的合同 C. 有效合同 D. 无效合同 【答案】C
【解析】构成缔约过失责任的条件：
(1)发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但被确认无效被撤销(与违约责任的区别)
(2)当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 (3)受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162
22. 下列变更中，属于完全狭义的合同变更是( ) A. 客体，内容均变更 B. 主体，客体均变更 C. 主体，内容均变更 D. 形式，主体均变更 【答案】A
【解析】狭义的合同变更不包括主体的变更。参见教材P186 23. 某建设工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。
A. 申请延期 B. 自行废止 C. 报发证机关核验 D. 重新更换 【答案】C
【解析】中止施工满一年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工中作许可证。参见教材P30
24. 根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在( )小时内作出裁定。
A. 6 B. 48 C. 12 D. 24 【答案】B
【解析】根据《民事诉讼法》，人民法院受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。参见教材P211
25. 禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指( ) A. 直接费 B. 项目施工成本 C. 企业个别成本 D. 社会平均成本 【答案】C
【解析】投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的“成本”应指投标人的个别成本。参见教材P46 26. 人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决出2月5日送达原稿，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月( )日。
A. 1 B. 26 C. 5 D. 10 【答案】：B
【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214
27. 施工企业的项目负责人应当对( )负责 A. 本单位的安全生产 B. 建设工程项目的安全施工 C. 本单位安全生产所需资金 D. 危险性较大的专项施工方案确定 【答案】：B
【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76
28. 建设单位不得( )具有相应资质等级的分包单位。 A. 拒绝 B. 指定 C. 认可 D. 考察 【答案】B
【解析】建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。参见教材P37
29. 当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以( ) A. 提出上诉 B. 提出再审 C. 申请复议一次 D. 不予执行 【答案】
【解析】裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。参见教材P212
30. 根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当( )
A. 包括拟用于完成招标项目的机械设备 B. 由投标人自行编制 C. 完全响应招标文件各项要求 D. 包括投标担保 【答案】A 【解析】标项目属于建设施工的。投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监利、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。参见教材P43
31. 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者( )后，可以解除劳动合同。
A. 其同住的近亲属 B. 发布决定
C. 额外支付劳动者一个月工资 D. 赔偿损失 【答案】C
【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。参见教材P128
32. 预制件定作合同总价款100万元，施工企业预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。
A. 50 B. 100 C. 70 D. 150 【答案】C 【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。收受定金的乙方不履行约定的债务，应当双倍返还定金，但定金规定不能超过20%，即只有20万元，双倍返还定金是40万元，然后再返还施工企业支付的30万元。共计返还70万元。参见教材P193
33. 合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定;②签订补充协议;③按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是( )。
A. ①②③ B. ③②① C. ②①③ D. ②③① 【答案】：D
【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173
34. 在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在( )提出。
A. 首次开庭前
B. 收到传票之日起7日内 C. 举证期满前 D. 庭审结束前 【答案】：A
【解析】：本题考查的是仲裁法。参见教材P220。
35. 仲裁裁决被人民法院裁决不予执行，当事人可以( )。 A. 向人民法院上诉 B. 向人民法院申请再审 C. 向人民法院执行申请复议
D. 根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 【答案】D
【解析】本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成冲裁协议，并依据该冲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。参见教材P224
36. 超过起诉时效期间，当事人( )的，不受诉讼时效的限制。
A. 提起诉讼 B. 提出诉讼 C. 主张权利 D. 自愿履行 【答案】D
【解析】本题考查的是诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。参见教材P20
37. 建设工程施工合同无效，将不会产生( )的法律后果。 A. 返还财产 B. 折价补偿 C. 赔偿损失 D. 支付违约金 【答案】D
【解析】本题考查的是无效合同。合同无效的法律后果是：返还财产、折价补偿、赔偿损失、收归国库所以。参见教材P167
38. 当事人申请撤销仲裁，应当向( )提出。 A. 仲裁委员会的上级主管机关 B. 仲裁委员会所在地的中级人民法院 C. 仲裁委员会所在地的基层人民法院 D. 被告所在地的基层人民法院 【答案】B
【解析】本题考查的是仲裁裁决的撤销。当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。参见教材P223
39. 《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员( )的权利。
A. 拒绝违章指挥和强令冒险作业 B. 紧急避险 C. 请求赔偿 D. 批评和检举、控告 【答案】：C
【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63。
40. 因施工企业，工程未能如期竣工，建设单位听取单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致施工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。
A. 建设单位 B. 施工企业 C. 监理单位 D. 建设行政主管部门 【答案】：B
【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。
41. 根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为( )日。
A. 5 B. 20 C. 10 D. 15 【答案】B
【解析】本题考查的是招标程序。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止文件之日止，最短不得少于20日。参见教材P54
42. 在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是( )
A. 抵押 B. 保证 C. 质押 D. 留置 【答案】D
【解析】本题考查的是留置权。参见教材P23
43. 未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担( )责任。
A. 侵权 B. 违约 C. 不当得利 D. 无因管理 【答案】B 【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材P24
44. 建设单位在申请领取( )时，应当提供建设工程有关安全施工的资料。
A. 建设用地规划许可证 B. 建设工程规划许可证 C. 房屋销售许可证 D. 建设工程施工许可证 【答案】D
【解析】本题考查的是施工许可制度。建设单位在申请领取建设工程施工许可证时，应当提供建设工程有关完全施工措施的资料。参见教材P28
45. 可撤销合同被撤消后，其法律后果是( )。 A. 自撤销后无效 B. 申请撤消后无效 C. 自始无法律约束力 D. 合同有效 【答案】C
【解析】本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。
46. 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行( )规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A. 国家技术标准 B. 强制性标准 C. 行业质量标准 D. 地方质量标准 【答案】B
【解析】本题考查的是工程建设强制性标准的实施。工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材P102
47. 甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知己方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是( )
A. 原合同已经终止 B. 必须签订变更协议 C. 合同主体未变更 D. 合同内同已变更 【答案】C 【解析】本题考查的是合同的变更。合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或是法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。参见教材P186
48. 分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是( )
A. 起诉没有法律依据 B. 只能以总包人的名义起诉 C. 只能起诉总包人 D. 属于行使代位权 【答案】D
【解析】本题考查的是代位权。代位权是指债权人为了保障其债权不受侵害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。参见教材P183
49. 施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对剑这单位的民事赔偿责任由( )承担。
A. 建造师原注册单位 B. 建设主管部门 C. 项目经理本人 D. 施工企业 【答案】D
【解析】本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3
50. 《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由( )颁发和管理。
A. 县级以上人民政府
B. 县级以上人民政府建设主管部门 C. 省、自治区、直辖市人民政府
D. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 【答案】D
【解析】本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85
51. 甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是( )。
A. 在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B. 合同已经生效，甲应当履行合同 C. 甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D. 乙的行为构成表见代理 【答案】C 【解析】本题考查的是代理。无权代理的责任承担，本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的表示，视为同意。参见教材P14
52. 关于合同成立时间的说法，正确的是( ) A. 承诺生效时合同成立 B. 口头合同自交付标的物时成立 C. 合同书自生效时成立
D. 采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 【答案】A
【解析】本题考查的是合同的生效。参见教材P163 55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是( ) A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 【答案】D
【解析】本题考查的是劳动法。参见教材P117 56.投标有效期的起始时间是( ) A.发售招标人间 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书 【答案】B
【解析】本题考查的是招标程序。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。参见教材P54
57.违约责任承担的方式包括( ) A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位追偿 【答案】A
【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。参见教材P192
58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4月签字签章，乙方于当月8日签字签章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得公证书，则该合同成立日期为当月( )日
A.8 B.4 C.18 D.24 【答案】A 【解析】本题考查的是合同的生效。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。参见教材P164
59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是( )
A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同 【答案】B
【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按( )履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格二建真题请点击查看 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 【答案】A
【解析】本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有( ) A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 【答案】ABCD
【解析】本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任。对于材料的采纳，谁采纳谁负责，所以A正确。建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量游工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。参见教材P38
62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有( ) A.试用期次数最多为2次 B试用期不包含劳动合同期限内 C试用期最长为6个月
D试用期内，用人单位可无理由接触劳动合同 E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 【答案】CE
【解析】同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，所以A错误。试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。所以D错误。参见教材P1
25、126
63.民事法律关系的主体包括( ) A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 【答案】AE
【解析】民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人、法人和其他组织。参见教材P10
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中( )
A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 【答案】CD
【解析】合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材P174。
65.下列情形中，人民法院应当再审的有() A管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 【答案】DE
【解析】人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的;违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。参见教材P
215、216
66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方( )，可以中止履行。
A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案例的
E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 【答案】ABCE 【解析】对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。
(1)经营状况严重恶化
(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务 (3)丧失商业信誉
(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况 参见教材P183
67.根据《产品质量法》，生产者不得( ) A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 【答案】ABDE
【解析】《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为： 1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址 3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
参见教材P100。 69.下列责任中，属于行政处罚的有( ) A.责令停产停业 B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 【答案】ACE
【解析】行政处罚的种类包括： (1)警告 (2)罚款
(3)没收违法所得、没收非法财物 (4)责令停产停业
(5)暂扣或者吊销许可证执照
(6)行政拘留，治安拘留是行政处罚之一 (7)其他行政处罚 参见教材P145
70.不能作为民事诉讼证人的有( ) A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 【答案】ABC
【解析】
(三)不能作证人的人 1.不能正确表达意志的人 2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员 4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员 参见教材P203。
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是直接涉及工程( )方面的工程建设标准强制性条文。
A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 【答案】BCDE
【解析】工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材P102
72.根据《劳动合同法》劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的 E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是劳动者可以解除劳动合同的情形，参见教材P127-128
73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括( ) A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过审查 C.消防设计图已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 【答案】ABCD
解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材P27-29 74.民事诉讼的基本特点包括( )。 A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 答案：ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200。
75.某施工合同约定：发生争议由冲裁委员会或有管辖权的人民法院管理，后双方发生合同争议，根据该条款，对改争议案件享有管辖权的应为( )
A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 【答案】AD
【解析】因合同纠纷诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖。仲裁没有法定管辖的规定。参见教材P208
76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是( ) A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建工单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包 D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 【答案】CE 【解析】建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材P33-38
77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有( ) A.债务人不同意履行 B.债务人公司不分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 【答案】CDE
【解析】非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外：
(1)法律或事实上不能履行
(2)债务的标的物不适合强制履行或履行费用过高 (3)债权人在合理期限内未要求履行 参见教材P192
78.合同无效的原因有( )。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 答案：ABE 解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的
(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的
(五)损害社会公共利益
(六)违反法律法规强制性规定的 参见教材P166。
79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有( ) A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采用欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 【答案】ACE
【解析】
(一)因重大误解而订立的合同
(二)显失公平的合同
(三)因欺诈胁迫而订立的合同
(四)乘人之危而订立的合同 参见材料P168
80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有( ) A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人 【答案】ABCD
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。以上包括本数，以下不包括。参见教材P64
1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由(
)。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理理部承担，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告。而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9.
2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是(
)。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理事务完成 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3) 代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.
3、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是(
)。 A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B. 甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C. 甲公司给定的权利自合同公正后获得
D. 甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权，参见教材P17-P18.
4、关于不动产物权设立的说法，正确的是(
)。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地登记机构办理 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力;选项C ，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力;选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18
5、下列事项中，属于专利权保护对象的是(
)。 A.施工企业的名称成标志 B.施工企业编制的投票文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权： 参见教材P22
6、关于担保的说法，正确的是(
)。 A. 担保是用益物权的一种 B. 担保的目的是保障特定债权实现 C. 担保合同是主合同
D. 反但保不适用《担保法》的规定 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A ,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-30 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于(
) A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置
233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32 8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是(
) A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B. 招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C. 招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D. 招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104 9.根据<<建设工程安全生产管理条例>>，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是(
) A.安全员 B.资料员 C.材料员 D.标准员
233网校名师答案：A 10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是(
)。 A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收 C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收
D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281 11. 根据<<大气污染防治法>>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是(
)。 A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚 B. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177 12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是(
)。 A.技术复杂，有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目： ①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。 ②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。 ③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 ④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求
⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的 ⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74 13.租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是(
)。 A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权 D.优先受偿权 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157 14.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指(
)。 A.节电、节能、节水、节材 B.节能、节地、节水、节材 C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180 15.根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是(
)。 A.撤销注册
B.处1万元以上罚款 C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册
233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66 16.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是(
)。 A. 两个项目的发包人是同一单位 B. 因发包人原因导致停工超过3个月
C. 合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 D. 建造师同时具有两个专业的执业资格 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的;2.合同约定的工程验收合格的;3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。参见教材P68. 17.关于承揽合同解除的说法，正确的是(
)。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同 D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以接触合同，定作人承揽人可以随时接触承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148 18.根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是(
)。 A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 C.建设、设计、施工 D.建设、设计、监理 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186 19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是(
)。 A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 D.调解书与判决书的效力不同 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，人民法院进行调解，可以邀请，参见教材P329 20.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是(
)。 A.屋面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重结构的钢筋及连接接头试件 C.用于防水层上保护层的商品混凝土 D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下，屋面，厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236 21.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是(
) A.被拘留 B.被罚款5000元 C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议，参见教材P335 22.关于履约保证金的说法，正确的是(
) A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 233网校名师答案：D 233网校答案解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，参见教材P87 23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由(
)，并出具合格证明。 A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215 24.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在(
)内不得再次申请。 A.4年 B.3年 C.2年 D.1年
233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62 25. 略 26. 略
27.关于投标的说法，正确的是(
)
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收 C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明 D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 233网校名师答案：B 参见教材P82 28.根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付(
)的工资。 A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍
233网校名师答案：C 参见教材P144 29. 关于招标方式的说法，正确的是(
)。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标
C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75. 30.根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是(
) A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款 B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书
C.刻划、涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款
D.刻划、涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款 233网校名师答案：D 参见教材P193 31.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是(
) A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级 B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收 D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书 233网校名师答案：C 参见教材P62 32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是(
) A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故 C.串通投票罪 D.工程重大安全事故罪 233网校名师答案：D 参见教材P41 33.根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由(
)依法强制执行。 A.人民法院 B.人民政府 C.建设行政主管部门 D.安全生产监督管理部门 233网校名师答案：A 参见教材P241 34.关于合同示范文本的说法，正确的是( )。
A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案 B.示范文本为强制使用的合同文本 C.采用示范文本是合同成立的前提 D.采用示范文本是合同生效的前提 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材P124. 35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于(
) A.共同诉讼人 B.原告
C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人 233网校名师答案：A 233网校答案解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。参见教材P300 36.根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立(
)以上的固定期限劳动合同 A.5年 B.3年 C.2年 D.1年
233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。参见教材P134 37.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是(
)
A. 设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B. 承包人应负责返修，费用由承包方先行承担 C. 承包人应负责返修，费用由发包方先行承担 D. 由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定，参见教材P265 38.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指(
)期间。
A.21点至次日6点 B.22点至次日8点 C. 21点至次日8点 D. 22点至次日6点 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6：00之间的时间段，参见教材P168 39.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是(
) A.价款或者报酬 B.保险条款
C.履行期限、地点、和方式 D.当事人的名称 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。参见教材P106 40. 某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是(
) A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 B.甲、乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 233网校名师答案：B 233网校答案解析：本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。 41.下列情形中，投标人中标有效的是(
)。 A.投标人给予招标人金钱获取中标
B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标 C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标 D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标 233网校名师答案：B 参见教材P84 42.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是(
)。
A. 施工单位申请执行的期间为1年
B. 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖 C. 申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D. 施工单位有权向人民法院申请执行 233网校名师答案： D 参见教材
323、326 43.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付(
)万元。 A.13 B.9 C.8 D.5 233网校名师答案：B 参见教材P33 44.根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是(
)。 A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程 C.建筑面积200m²以上的工程 D.工程投资额在20万元以上的工程 233网校名师答案：B 参见教材P45 45.根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是(
)。 A.未申领施工许可证 B.延迟提供设计文件 C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程 233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
46.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对(
)依法追究刑事责任。 A.法定代表人 B.经营负责人 C.直接责任人 D.项目负责人 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。
47.根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是(
)。 A.录音录像材料 B.建筑材料样品 C.工程质量鉴定报告 D.施工合同
233网校名师答案：D 参见教材P303 48.关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是(
)。 A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务 C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 233网校名师答案：C 49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是(
)。 A.行业协会的综合信用评价
B.行业协会协助政府部门的综合信用评价 C.政府对市场主体的守法诚信评价 D.社会中介信用机构的综合信用评价 233网校名师答案：C 参见教材P105 50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是(
)。 A.落实制定安全生产规章制度和操作规程 B. 确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况 D.组织制定安全施工措施 233网校名师答案：C 参见教材P201 51.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以(
)。 A.留置货物 B.要求赔偿 C.解除合同 D.拒绝运输
233网校名师答案：D 233网校答案解析：本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161. 52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是(
)。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的 233网校名师答案：B 参见教材P102 53.某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定(
)。 A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 D.批准女工王某只能休产假120天 233网校名师答案：C 参见教材P139 54.关于招标程序和要求的说法，正确的是( )。
A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标 233网校名师答案：B 参见教材P75 55.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是(
)。 A.一审程序包括普通程序和特殊程序 B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系 D.提交起诉状的同事提交全部证据 233网校名师答案：C 参见教材P310~311 56.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是(
)。
A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担 D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担 233网校名师答案：A 参见教材P152 57.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为(
) A.提交验收报告之日 B.建设工程完工之日 C.转移占有建设工程之日 D.竣工验收合格之日 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110. 58.根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是(
)。 A.埋压、*占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款 B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款
C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 233网校名师答案：A 参见教材P231 59.根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过(
)个月 A.12 B.10 C.8 D.6 233网校名师答案：A 参见教材P226 60.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是(
)。
A. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 D. 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 233网校名师答案：C 233网校答案解析：本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。参见教材P321. 61.下列行为中，属于招标人违法行为的有(
) A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的 C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改 D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件
E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 233网校名师答案：ABD 233网校答案解析：本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。参见教材P88-89 62.根据《合同法》应当采用书面形式的合同有(
) A.建设工程勘察合同 B.委托合同 C.建设工程施工合同 D.承揽合同 E.建设工程设计合同 233网校名师答案：ACE 233网校答案解析：本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P106 63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括(
) A.具有违约行为 B.具有惩罚目的 C.造成损失后果
D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 233网校名师答案：ACDE 233网校答案解析：本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材P113 64.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有(
)。 A.债务人依法将标的物抵押 B.合同解除 C.债务相互抵消
D.债权人依法将标的物提存 E.债权人免除债务 233网校名师答案：BCDE 233网校答案解析：本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P121 65.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有(
) A.完成建设工程设计的各项内容 B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 E.有建设单位签署的工程保修书 233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D：有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P278 66.关于无效合同的说法，正确的有(
) A.无效合同不具有违法性 B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 D.无效合同自订立之时就不具有法律效力 E.无效合同可能会损害社会公共利益 233网校名师答案：BDE 233网校答案解析：本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性;具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。 6
7、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有(
) A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标 E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 233网校名师答案： AC 233网校答案解析：本题考查的是建设工程招标方式 。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标：(1)技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见教材P75 6
8、关于投标人的说法，正确的有(
)
A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无数
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制 C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 233网校名师答案： BCDE 233网校答案解析：本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。参见教材P81 6
9、根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有(
)。 A.劳动者被依法追究刑事责任 B.劳动者严重违反用人单位的规章制度 C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 233网校名师答案： ABE 233网校答案解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：(1)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(3)因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130. 70、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括( ) A.申请提起诉讼 B.申请参加诉讼 C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼 E.申请提起公益诉讼 233网校名师答案： BD 233网校答案解析：本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。参见教材P300-301 7
1、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有( ) A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标 B.两个以上的个人可以组成联合体 C.招标人可以强制投标人组成联合体 D.在资格预审前，联合体可以增加成员 E.联合体各方就中标项目承担连带责任 233网校名师答案： DE 233网校答案解析：本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。参见教材P81 7
2、下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有(
) A.审查安全技术措施或专项施工方案 B.编制安全技术措施或专项施工方案 C.对施工现场的安全生产负总则 D.对施工安全事故隐患提出整改要求 E.出现安全事故，负责成立事故调查组 233网校名师答案： AD 233网校答案解析：本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全施工隐患进行处理; 承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P246-247 7
3、根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有(
)。 A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误 E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误 233网校名师答案：CD 233网校答案解析：本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材P123. 7
4、根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有(
) A.替代性 B.铺助性 C.临时性 D.长期性 E.关键性
233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材P133 7
5、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有(
)。 A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 D.造成发包人损失的，承包人不承担责任 E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 233网校名师答案：BE 233网校答案解析：本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材P285 7
6、下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是(
)。 A.检举权 B.控告权 C.批评权
D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告全
233网校名师答案：ABC 233网校答案解析：本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全保护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。参见教材P206-207。 7
7、根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考(
)。 A.一般事故 B.较大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.也别重大事故 233网校名师答案：ABDE 233网校答案解析：本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材P232 78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有(
)。 A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B.中标候选人未缴纳履约保证金 C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 233网校名师答案： ADE 79.根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有(
) A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同 B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同 D.与用人单位代理人签订的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同 233网校名师答案：AC 233网校答案解析：本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的;违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材P128 80.下列关于分包的说法中，正确的有(
) A.招标人可以直接指定分包人
B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成 D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人 233网校名师答案：BC 233网校答案解析：本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。参见教材P97。
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.当事人可以请求人民法院或中国仲裁机构变更或撤销合同的情形是(
)。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 B 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材P169 2.适用《产品质量法》调整的是(
)。 A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制作 D.装修工程 C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的(
)。 A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材P200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。
4.行政处罚案件中，组织听证的费用由(
)承担。 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 A 解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材P146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是(
)。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人做出承诺
C.受要约人对要约内容做出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材P157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是(
)。 A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材P34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由(
)负担。 A.政府全部
B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同 D 8..用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自(
)之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
B【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123.
9.下列事项中，能够申请行政复议的是(
)。
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布 B 【解析】答案应该是选择B，因为行政复议是针对“具体”的行政行为(对象特定)，而D显然不符合该条件，并且D仅仅是“指导性”信息;对于B来说，对于“招标投诉”的处理，这属于行政处理，所以是针对特定对象的具体行政行为
10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是(
)。
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺 A 【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157. 11.当事人为自己利益促成合同条件成就的，法律后果是(
)。 A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效 C 解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材P171 12.当事人不得在合同中协议选择有(
)的人民法院管辖。 A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所在地 C 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教P208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是(
)。 A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 A 解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183
14某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为(
)亿元。 A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 A 15.关于合同成立地点的说法，正确的是(
)。
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点 D 【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164. 16.下列法律中，属于行政法的是(
)。
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》 D 【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.
17.关于执行申请期间的说法，正确的是(
)。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起
D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起
D【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.
18.下列情形中，构成委托代理终止的是(
)。 A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 A 解析：委托代理终止的情形
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或合同另有约定外(
)。 A.合同不生效 B.合同生效 C.合同终止
D.不影响合同效力 D 解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24 20.根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由(
)组织环境影响的后评价。 A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位
D.建设行政主管部门 C 解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105 21.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是(
)。 A.未依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同 C 解析：构成缔约过失的条件：
1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与 违约责任的区别)
2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162 22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是(
)。 A.客体、内容均变更 B.主体、客体均变更 C.主体、内容均变更 D.形式、主体均变更 A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材P186 23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当(
)。 A.申请延期 B.自行废止
C.报发证机关核验 D.重新更换 C 解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材P30 24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在(
)小时内做出裁定。 A.6 B.48 C.12 D.24 B 解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211 25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指(
)。 A.直接费
B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本 C 解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月(
)日。
A.1
B.26
C.5
D.10 B 【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214 27.施工企业的项目负责人应当对( )负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定 B 【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76. 28.建设单位不得(
)具有相应资质等级的分包单位。 A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察 B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材P37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以(
)。 A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行 C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材P212 30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的。投标文件内容应当(
)。 A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项要求 D.包括投标担保 A 解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材P43 31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者(
)后，可以解除劳动合同。 A.其同往的近亲属 B.发布决定
C.额外支付劳动一个月工资 D.赔偿损失 C 解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129 32.预制作定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还(
)万元。 A.50 B.100 C.70 D.150 C 解析：最高20万，应该是50+20=70 33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式1.按照交易习惯确定;○2签订补充协议;○3按合同法其他规定执行。三中方式正确的有：○先后顺序是(
)。 1○2○3 A.○3○2○1 B.○2○1○3 C.○2○3○1 D.○C【解析】：应该选择C，逻辑关系是，先双方确定，然后看具体签订的合同条款是否能够推定，或者是根据交易习惯来确定;再不行了，才法律出面。可以参照合同法第61和62条：第61条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第62条，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定。 【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173。
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在(
)提出。 A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 A 【解析】：解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。参见教材P220。
35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以(
)。 A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 D 解析：仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。参见教材P224 36.超过诉讼时效期间，当事人(
)的，不受诉讼时效的限制。 A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行 D 解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20 37.建设工程施工合同无效，将不会产生(
)的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果。 38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向(
)提出。 A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223 39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员(
)的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿
D.批评和检举控告权 C 【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63 40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由(
)承担。 A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位
D.建设行政主管部门 B 【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。 41.根据《招标投标法》，依据必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短为(
)日。 A.5 B.20 C.10 D.15 B 解析：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54 42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是() A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 D 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担(
)责任。 A.授权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 B 解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。
44.建设单位在申请领取(
)时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证 D 解析：申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是() A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 C 解析：本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。
46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、不符合现行(
)规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。 A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 B 解析：不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行合同过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是(
)。 A.合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 C 解析：合同主体签订人没有变更
48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人的尚有待付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是(
)。 A.起诉没有法律依据
B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 D 49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由(
)承担。 A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 D 解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3。
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由(
)颁发和管理。 A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 解析：本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85 51.甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是(
)。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 A 52.关于合同成立时间的说法，正确的是(
)。 A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 A 解析：合同成立的时间。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164 53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是( )。
A.追索赡养费、抚养费 B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬 C 解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212 54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可解除合同，此约定属于合同的( ) A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止 A 解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程，建设单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是(
)。 A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 D 56.投标有效期的起始时间是(
)。 A.发售招标文件 B.投标截止 C.环评结束
D.发出中标通知书 B 解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44 57.违约责任承担的方式包括(
)。 A.继续履行 B.提供担保 C.接触合同 D.代位追偿 A 58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月(
)日。 A.8 B.4 C.18 D.24 A 59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是(
)。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为
D.单方解除合同 B 解析：本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按(
)履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 A 解析：本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项的0.5分) 61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有(
)。 A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 ABCD 62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有(
)。 A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 CE 63.民事法律关系的主体包括() A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 AE 64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中(
)。 A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 CD 解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。 65.下列情形中，人民法院应当再审的有(
)。 A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 DE 66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方(
)，可以中止履行。 A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 ABCE 67.根据《产品质量法》，生产者不得(
)。 A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 ABDE 解析：参见教材P100。《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：
1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址
3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为(
)。 A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密 C.应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为 E.构成违约行为 BCD 69.下列责任中，属于行政处罚的有(
)。 A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 ACE 70.不能作为民事诉讼证人的有(
)。 A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 ABC 解析：
(三)不能作证人的人
1.不能正确表达意志的人
2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员
4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员
参见教材P203
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程(
)等方面的工程建设标准强制性条文。 A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 BCDE 72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有(
)。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满 ABCD 73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括(
)。 A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 ABD 74.民事诉讼的基本特点包括(
)。 A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200 75某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为(
)。 A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 AD 76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是(
)。
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 CE 77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有(
)。 A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 CDE 78.合同无效的原因有(
)。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 ABE 解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的
(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的
(五)损害社会公共利益
(六)违反法律法规强制性规定的
79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同哟(
)。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 AE 80.下列产生安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有(
)。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人 ABCD
2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
一、 单项选择(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个符合题意)
1、 当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是( )
A、 代理人超越代理权订立的合同
B、 因重大误解而订立的合同
C、 造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同
D、 以合法形式掩盖非法目的的合同
2、 适用《产品质量法》调整的是( )
A、建筑工程 B、设备安装工程
C、销售用预制件 D、装修工程
3、仲裁充分体现了当事人的自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的( )
A、快捷性 B、经济性
C、灵活性D、独立性
4、行政处罚案件中，组织听证的费用由( )承担
A、行政机关B、当事人C、受益人D、行业协会
5、下列情形中，属于要约不发生法律效力的是( )
A、拒绝要约的通知到达要约人 B、承担期满，受要约人未作出承诺
C、受要约人对要约内容作出实质性修改 D、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人
6、下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是( )
A、超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B、分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C、以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D、子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
7、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由( )负担 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
A、政府全部 B、房屋公共维修基金
C、建筑所有权人自行 D、政府与建筑所有权爱人共同
8、有人单位与劳动者在用工前订立2劳动合同的，劳动关系自( )之日建立
A、订立劳动合同 B、实际用工
C、劳动合同备案 D、实际支付工资
9、下列事项中，能够申请行政复议的是( )
A、行政处分决定 B、招标投诉处理
C、质量纠纷调解 D、造价指导信息发布
10、甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货，乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是( ) A、要约已撤销 B、要约已撤回
C、合同已失效 D、甲方为承诺
11、当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是( )
A、视为条件已成就 B、合同失效
C、条件不成就 D、合同生效
12、当事人不得在合同中协议选择由( )的人民法院管辖。
A、原告住所地 B、合同签订地
C、仲裁机构所在地 D、标的物所在地
13、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序关系是( )
A、债务人先履行合同 B、债权人先履行合同
C、双方同时履行合同 D、无先后关系
14、某建设工程施工合同约定价款为1亿元，施工程本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为( )亿元 A、1 B、0.9 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
C、0.95 D、1.1
15、关于合同成立地点的说法，正确( )
A、当事人不得约定合同成立地点
B、要约发出地点未合同成立地点
C、数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D、承诺生效地点为合同成立地点
16.下列法律中属于行政法的是()
A、公司法 B 、 建筑法 C、合同法 D、治安管理处罚条例
17.关于执行申请期间的说法，正确的是()
A、申请执行的期间为6个月
B、规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起。
C、法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算。
D、自法律文书规定的履行期间的最后一日算起。
18.下列情形中，构成委托代理终止的() A、代理人辞去委托
B、被代理人取得民事行为能力
C、被代理人死亡
D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外()
A、合同不生效 B、合同无效
C、合同终止 D、不影响合同效力
20.根据《环境影响评价法》在项目建设，运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，应有()组织环境影响的后评价。 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
A、建设项目审批部 B、原环评文件审批部C、建设单位 D、建设行政主管部门
21.根据《合同法》，不会产生违约过失责任的情形()
A、被依法撤销的合同 B、未成立的合同 C、有效合同 D、无效合同
22.下列变更中，属于完全侠义的合同变更的是() A、客体，内容均变更
B、主体，客体均变更
C、主体，内容均变更
D、形式，主题均变更
23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建筑施工已领取的施工许可证应为( )
A.申请延期 B.自行废除
C.报发证机关核验 D.重新更换
24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在( )小时内做出裁定。
A.6 B.48
C.12 D.24
25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指( )
A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本
26.人民法院2月1日做出第一市民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月( )日.
A.1 B.26
C.5 D.10
27.施工企业的项目负责人应当对( )负责
A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
28.建设单位不得( )具有相应资质等级的分包单位。
A.拒绝 B.指定
C.认可 D.考察
29.当事人对人民法院做出的财产保全裁定不服的，可以( )
A.提出上诉 B.提起再审
C.申请复议一次 D.不予执行
30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当( ) A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完成响应招标文件各项要求 D.包括投标担保
31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定 C.额外支付劳动者一月工资
D . 赔偿损失
32.预制件定做合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还()万元。
A.50 B.100 C. 70 D.150
33 . 合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：1按照交易习惯确定2签订补充协议3按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是()
A . 123 B . 321 C . 213
D . 231
34 . 在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。
A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
35 . 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议 D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
36 . 超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效限制。
A.提起诉讼
B.提出请求 C.主张权利
D.自愿履行
37 . 建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。
A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金
38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
39. 《安全生产法规定》：生产经营单位不得以任何形式与从业人员签订协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定是为了保护从业人员( )的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿 D.批评和检举，控告
40.因施工企业的原因，工程未能如期竣工，建设单位听取施工单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。
A.建设单位 B.施工企业
C.监理单位 D.建设行政主管部门
41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为( )日。
A.5 B.20
C.10 D.15
42.在下列担保方式中，只能有债务人而非第三人提供担保的是( )
A.抵押 B.保证
C.质押 D.留置
43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应因此承担( )责任。 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
A.侵权 B.违约
C.不当得利 D. 无因管理
44.建设单位在申请领取( )时，应当提供建设单位工程有关安全施工措施的资料。
A,建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证
45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是( )
A.自撤销后无效 B,申请撤销时无效
C.自始无法律约束力 D.合同有效
46.工程建设中拟采用的新技术，新工艺，新材料，不符合现行( )规定的。应当有拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准 B.强制性标准
C.行业质量标准 D.地方质量标准
47.甲乙双方签订了购货活动。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，早到乙方的拒绝。针对该请形，正确的是()
A . 原合同已经终止 B . 必须签订变更协议
C . 合同主体未变更 D . 合同内容已变更
48.分包人要求总包人支付工程欠款150万，总包人却已发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接已自己的名义起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人的说法，正确的是()
A . 起诉没有法律依据 B.只能以总包人的名义起诉
C . 只能起诉总包人 D.属于行使代位权
49.施工企业新聘用的因变更，注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担
A . 建造师原注册单位 B.建设主管部门
C . 项目经理本人 D.施工企业 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由()颁发和管理
A . 县级以上人民政府
B . 县级以上人民政府建设主管部门
C . 省、自治区、直辖市人民政府
D .省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内于追认，而未做表示，对此，下列说法正确的是()
A . 在甲未追认合同之前，丙又撤销和合同的权利
B . 合同已经生效，甲应当履行合同
C . 甲对乙丙签订行为未明确反对，视为同意
D . 乙的行为构成表见行为
52、关于合同成立时间的说法，正确是( ) A、承诺生效时合同成立
B、口头合同自交付标的物时成立
C、合同书自生效时成立
D、采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立
53.根据《民事诉讼法》，人民法院先于执行的案件是()
A . 赡养费 B .抚养费 C .抚恤金 D.医疗费
54.建设工程施工合同约定，施工企业未按 工期完成 进度的，建设单位有权解除合同，此约定属于合同的()
A条件 B解除 C条件 D终止
55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第二级体力劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
56.招标有效期的起始日期是()时
A.发售招标文件
B.投标保函
C.评标结束
D.发出中标通知书
57.违约责任承担的方式包括() A.继续履行
B.提供担保
C.解除合同
D.代偿
58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章，该合同的定额经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月()日
A.8 B.4 C.18 D.24
59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()
A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解决合同
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场
D.政府指导价格
二、多选题(共20题，每题2分。每题的答案中，有2个及以上为正确答案，至少有一个错项，错选，本题不得分，少选，正确的每个选项得0.5分) 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
61.关于总承包模式下各单位质量要求的说法，正确的为： A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责。
B.施工总承包单位对施工质量负责。
C.分包单位就分包工程质量与施工总承包负责。
D.分包单位与与施工总承包单位就分包工程质量想建设单位承担连带责任。
E.施工总承包单位应对施工的设计文件质量负责。
62.关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )
A.试用期次数量最多为2次。
B.试用期不包含在劳动合同期限内。
C.试用期最长为6个月。
D.试用期内用人单位可无条件解除劳动合同。
E.以完成一定工作任务于期限的劳动合同不得约定试用期。
63.民事法律关系的主体包括( )
A.法人 B.财务 C权利义务 D.行为 E.自然人
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》该施工合同解除后，不影响合同中( )条例的效力。
A.全面履行。
B.履约担保。 C.结算和清理。
D.争议解决。
E.竣工验收。
65.下列情形中，人民法院应当再审的有( )
A.管辖错误的。
B.剥夺当事人辩论权利里的。 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
C.缺席判决的。
D.原判决超出诉讼请求的。
E.审判庭组成不合法。
66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方( )，可以中止履行。
A.经营状况严重恶化的。
B.丧失商业信誉的。
C.有丧事或者可能丧失履行履行债务能力的其他情形的。
D.有大量诉讼及仲裁案件的。 E.转移财产，抽逃资金，以逃避债务的。
67.根据《产品质量法》，生产者不得( ) A.生产国家明令淘汰的产品。
B.伪造或者冒用他人的厂名。
C.对产品使用性能瑕疵做出说明。
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志。
E.以不合格产品冒充合格产品。
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑审计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为( )
A.属于正常的商业行为。B，属于泄露或不正当使用商业秘密。
C.应承担缔约过失责任。 D。构成侵权行为。E。构成违约行为。
69.下列责任中，属于行政处罚的有( ) A.责令停产停业。 B，罚金。 C。暂扣或者吊销执照。 D。赔偿损失。 E，治安拘留。
70.不能作为民事诉讼证人的有( ) A.本案书记员。 B 本案检定人员。 C。本案诉讼代理人。 D。无民事行为能力人。
E。当事人亲属。 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准时指直接涉及工程( )等方面的工程建设标准强制性条文。
A.市容市貌。 B。质量。 C。安全。 D。卫生。 E
环境保护。
72、根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有() A：用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B：用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C：用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D：用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E：用人单位为劳动者提供专项技术服务培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同满。
7
3、建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括() A：已经办理了用地批准手续
B：施工图设计文件已按规定通过了审查
C：消防设计图纸已经公安消防机构审核
D：按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E：已经办理了招标投标核准手续
74.民事诉讼的基本特点包括() A：公权性
B：自愿性
C：保密性
D：强制性 E：程序性
75.某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为() A：合同履行地法院 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html
B：仲裁委员会
C：合同签订地法院
D：被告住所地法院
E：原告住所地法院
76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的有()
A：施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B：建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C：施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包
D：施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E：分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有
A 债务人不同意履行 B 债务人公司分立 C 法律上不能履行 D
事实上不能履行 E 履行费用过高
78.合同无效的原因有
A 恶意串通，损害他人利益
B 以合法形式掩盖非法目的
C 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D 重大误解或损失公平
E 损害社会公共利益
79.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有
A 建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B 施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的的合同 C总承包单位将施工图案深化设计风险转移给分包单位的合同
D 建设单位为偷税而订立的合同 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
/special/yijian.html E 村民协助施企业订立的供货合同
80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有
A重伤80人
B直接经济损失5000万元
C 死亡20 人
D 直接经济损失8000万元
E 死亡30 人
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
模拟考试题——单选
1，刘某2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则(
)
A. 刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日
B. 注册机关应撤销刘某的注册证书及印章
C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位
D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日 2，关于法律法规的效力的理解，(
)是正确的。 A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 3，关于法律关系的叙述，(
)是不正确的。 A.一个法律关系中至少有2个以上的主体
B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人 C.侵权行为不能作为法律关系的客体 D.抗辩权是合同法律关系中的内容 4，以下构成代理关系的是(
) A.建设单位与监理单位
B.招标人与投标人
C.总承包商包与分包商
D.联合体牵头人与联合体成员
5、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是(
)。 A.本案诉讼时效于2003年5月29日届满 B.本案诉讼时效于2003年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断
6.工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是(
) A.无论什么时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术 B.其专利权在所有国家都会受到保护
C.张某不可能永远通过转让这项专利获得收益 D.这项专利必须以张某的名字命名
7.建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的( )。 A.建筑施工许可证自行废止
B.由发证机关收回建筑施工许可证
C.建设行政主管机关可以对建设单位处以罚款
D.取消该建设项目
8.从事建筑活动企业或单位，应当向(
)申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.所在地人民政府
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
9.某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择(
)才符合要求
A.甲监理公司( 资质甲级;报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师;该公司为本工程承包方所属的监理公司)
B.乙监理公司(乙级资质;报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师;为该工程设计单位所属的监理公司)
C.丙监理公司(资质甲级;报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师;与建设及施工单位均无关系)
D.丁监理公司(资质等级甲级;报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师;为该工程预制构件供货商所属)
10.某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至(
)。
A. 9月30日
B.9月15日
C.10月15日
D.10月30日
11.某工程项目在估算成本是1000万元人民币，概算成本是950万元人民币，预算成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于(
) A.1000万元
B.950万元 C.900万元
D.800万元
12. (
)，招标人应当依法重新招标。
A.投标人少于三个的
B.中标人放弃中标的
C.有效投标少于三个的
D.所有投标报价均高于标底的
13.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1200万元，评标价1000万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为1100万元，则双方订立的施工合同，合同价应为(
)才是符合法律规定的。
A.1200万元
B. 1150万元
C.1050万元
D. 1000万元
14.某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是(
)。
A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素
B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求
C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所
D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告
15.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，(
)，方可投入使用。
A.报安全生产监督管理部门批准
B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志
C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案
D.健立专门安全管理制度，定期检测评估
16.为了保证某工程在“十·一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是(
)
A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求
B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同
C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令
17.《建设工程安全生产管理条例》明确的安全生产管理基本制度中不包括(
)。
A.安全生产教育培训制度
B.安全生产事故防范制度
C.安全生产检查制度
D.安全责任追究制度 18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的(
)分开设置，并保持安全距离。
A.办公区与生活区
B.备料区与作业区
C.办公、生活区与备料区
D.办公、生活区与作业区 18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的(
)分开设置，并保持安全距离。
A.办公区与生活区
B.备料区与作业区
C.办公、生活区与备料区
D.办公、生活区与作业区 19.《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，(
)应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
20.按照《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是(
)。
A. 审查安全技术措施及专项施工方案
B.发现安全事故隐患，要求施工单位整改
C.按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理
D.对建设工程安全生产承担连带责任
21.对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是(
)。
A. 未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动
B.企业在安全生产许可证有效期内未发生重大伤亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效
C.未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证
D.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
22.某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是(
)
A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求
B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求
C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议
D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符
23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是(
)。
A.必须照图施工
B.立即报告建设单位
C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸
D.委托某设计院总工修改设计图纸
24.某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是(
)。
A.该设计单位的行为合法
B.该设计单位的行为违法
C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法
25.依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是(
)
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土应用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装 26.某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由(
) A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费
27.以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是(
) 。
A. 重点检查
B. 抽查
C. 专项检查
D. 定期检查
28. 《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过( )，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
A.2年 B.3年 C.4年 D.5年
29.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须(
)。
A.向附近居民进行经济补偿
B.公告附近居民
C.在居民小区代表监视下施工
D.经工程所在地居委会同意
30.《节约能源法》规定的节能责任主体不包括(
)
A.规划行政主管部门
B.施工图审图机构
C.建设单位
D.设计单位
31.施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是(
)
A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D.在道路两旁施工时使用明火作业
32.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是(
)
A.制定施工现场的消防安全制度
B。向有关部门报审消防设计图纸
C.对施工人员进行消防宣传教育
D。定期检修施工现场的消防器材
33.无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是(
)。
A.报酬过低的劳动合同
B.劳动内容约定不明确的
C.采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同
D.未规定明确的合同期限
34.建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下(
)情形中，王某可以获得
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
经济补偿。
A.劳动合同到期，单位不愿续签
B.劳动合同终止条件出现
C.单位因财务困难被迫裁员
D.王某因单位效益不佳提出辞职
35.项目档案应在项目竣工验收(
)完成预验收，并在竣工验收后(
)内向城建档案管理机构移交。
A. 3个月之前，3个月内
B. 6个月之前，6个月内
C. 3个月之前，6个月内
D. 3个月之后，6个月内
36.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是(
)
A.赔偿损失
B. 降低资质等级
C.责令停业整顿
D. 对主要负责人判处有期徒刑
37.甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是(
)。
A.此房屋早已出租给丙
B.乙对丙安装花盆一事确不知情
C.丙下落不明
D.乙无经济能力作出赔偿
民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人;建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。 38.根据《合同法》，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是(
)
A. 拍卖公告
B. 招标公告
C. 招股说明书
D. 商业广告
39.根据我国《合同法》的规定，要约可以有条件地撤销，但撤销要约的通知应当在(
)到达受要约人。
A.双方订立正式合同之前
B.与要约同时
C.受要约人做出承诺之前
D.受要约人发出承诺通知后、实际履行前
40，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材10吨。甲的要约没有失效的是(
)。
A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供
B.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月1日发出承诺信件，甲于8月3日向乙发电报通知撤销要约，甲于8月4日收到乙的信件
C.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月6日发出承诺信件，甲于8月7日收到承诺
D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮5%，
41.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是(
)
A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准
42.承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系(
)
A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立
B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效
C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利;
D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效
43.乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议(
)。
A. 因违反法律禁止性规定而无效
B. 因以合法形式掩盖非法目的而无效
C. 属于胁迫签订，乙公司可要求撤消
D. 因显失公平，乙公司可要求撤消
44.甲乙签订房屋买卖合同,双方在合同中约定了违约金为购房款的2%。但在向乙交房前,甲又和丙签订了房屋买卖合同,并办理了过户登记手续。下列说法正确的是 ( )。
A. 乙可以以自己和甲签订合同在先,主张甲丙的合同无效
B. 乙有权要求甲收回房屋,实际履行和自己订立的合同
C. 乙不能要求甲交付房屋,但可以以自己的名义向法院起诉向丙要求承担赔偿责任
D. 乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承担违约责任
45.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为(
)。
A、11月15日
B、11月20日
C、11月30日
D、12月3日
46.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨近1倍，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应(
)。
A、予以支持
B、不予支持
C、征求发包人意见
D、要求承包人提供证据
47.某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位(
)
A、10万元
B、7万元
C、6万元
D、4万元
48.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应(
)。
A.要求监理单位赔偿
B. 要求发包人赔偿
C. 要求甲承包人与监理公司承担连带责任
D. 只能要求甲承包人赔偿
49.乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲(
)
A.可以起诉乙但不能起诉丙
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
B.经乙同意后，可以起诉丙
C.可以直接起诉丙，要求其偿还12万元
D.可以直接起诉丙，要求其偿还16万元 50.下面的行为中属于违约行为的是(
)
(A)施工图未经审查就开始施工
(B)因不可抗力导致承包商没能按时竣工
(C)中标通知书发出后招标人改变中标结果的
(D)以上答案都不正确
51.甲施工单位向乙预制件厂订制购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于(
)
A、违约行为
B、行使同时履行抗辩权
C、行使先履行抗辩权
D、行使不安抗辩权
52.某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。由于双方违约，本案中说法正确的是(
)。
A. 甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任;
B. 甲公司和乙公司的违约责任抵消;
C. 甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任
D. 甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任
53.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是(
)
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单位提交的答辩状
54.某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于(
)
A、2006年9月1日
B、2006年12月1日
C、2007年3月1日
D、2007年6月1日
55.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是(
)
A.分包合同无效，则仲裁协议无效
B.分包合同有效，则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
56.根据《行政诉讼法》的规定，我国行政诉讼的举证责任由( )承担。
A.原告
B.被告
C.原告、被告共同 D.人民法院
57.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为(
)
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A.6月4日
B。6月9日
C.7月19日
D。7月24日
58.依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的有( )。
A.甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B.乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标
C.丙行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章制定不合理
D.丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 59.二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当(
)。
A.驳回上诉，发回原审法院重审
B.开庭重新审理，查明事实后改判
C.依法改判
D.裁定撤销原判，发回原审法院重审
60.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是()。
(A)书证
(B)鉴定结论
(C)证人证言
(D)勘验笔录
61.某电力工程项目进行公开招标，需要进行工作内容： ①答疑和现场踏勘
②发出中标通知书 ③开标会议
④发布招标公告 ⑤评标专家确定中标人
⑥出售招标文件 ⑦资格预审。
正确的顺序是(
)。
A.④—①—⑥—⑦—③—⑤—②
B.④—⑦—⑥—①—③—⑤—②
C.④—⑥—①—③—⑦—⑤—②
D.④—⑥—⑦—①—③—⑤—②
62.宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投标，按要求提交了银行保函作为投标保证金，数额符合规定但有效期不符合招标文件中“应超出投标有效期30日”的规定，则(
)。
A.宏达公司评标中会被扣分
B.宏达公司的投标书将被作为废标处理
C.评标专家可以要求宏达公司补正
D.宏达公司的投标保证金将被没收
63.宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程中，现场发生了事故，项目经理错误的行为是(
)。
A.迅速采取有效措施，组织抢救
B.保护事故现场和有关证据
C.立即着手查清事故原因，原因不明暂不上报
D.采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
64.某文化馆项目对环境影响很小，按照《环境影响评价法》的相关规定，该项目(
)。
A.不需要报环境保护行政主管部门审批
B.应填报环境影响登记表
C.应编制环境影响报告表
D.应编制环境影响报告书
65.北京某施工单位和天津的某厂订立了设备采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能达成一致意见，则 (
)。
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A.付款在北京，验收并交付设备在天津
B.付款在天津，验收并交付设备在北京
C.付款、验收并交付设备在北京
D.付款、验收并交付设备在天津
66.某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为( )。
A.47年
B.67年
C.70年
D.50年
67.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在(
)内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.2小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
68.甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是
A.甲无权出卖抵押财产;
B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙;
C.甲征得乙同意后方可出卖;
D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖。
69.甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是(
)。
A.乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，提出申请的同时提交担保后 乙应当尽快起诉甲;
B.乙公司应在法院采取对甲公司财产保全措施后15日内提出对甲公司的诉讼要求 甲公司，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失;
C.若甲公司账户内余额不足60万元，乙也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押; D.若乙公司一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失; 70.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会( )。
A.可以请求人民法院强制执行
B.移交检察机关强制执行 C.可以授权人民法院强制执行
D.不可以强制执行 模拟考试题——多选
01，二级注册建造师在执业活动中的行为(
)是不符合建造师的权利和义务的规定的。 A.对本人的执业活动进行解释和辩护
B.保管、使用、出借本人的注册证书和执业印章
C.在个人能力范围内执业，可以超越聘用单位业务范围从事执业活动 D.接受继续教育
E.获得劳动报酬和谋取合同约定费用以外的其它利益
02. 某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是(
)。 A.水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任 B.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任
C.水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任
D.水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿
E.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任 03，下列法律事实中，能够在当事人之间存在债的法律关系产生的有(
)。 A.行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并追上乙交还给了他 B.某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车 C.丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D.丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同 E.戊某在救落水儿童时手机落入了水中
04，建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有( )。
A.将建筑工程肢解发包
B. 发包人直接指定分包
C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D. 发包人指定生产厂、供应商
E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包 05，下列各项，属于串通投标的行为有( )。
A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价
B. 招标人预先内定中标人
C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标
D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标
E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标
06，某项目公开招标，在投标截止时间6月7日上午9点前，投标人共递交投标书10份，其中甲投标书没有密封，乙投标书没有按招标文件要求随投标书提交投标保证金，丙投标书在商务标中报价金额的大写小写不一致。到了9点半，丁送来一份投标书并解释因单位领导出差刚回来，由于签字的原因所以 晚到，此时还没有公开唱标，下列选项正确的是(
)。
A. 招标人应拒绝丁的投标书
B. 若丁的投标书有其法定代表人的书面证明，则应该接受
C. 甲的投标书无效，不用宣读
D. 乙的投标书是废标
E. 丙的投标书是废标 07，李某作为建设工程安全监督机构的安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是( )。
A. 要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况
B. 向被检查的乙单位收取验收劳务费
C. 要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的配件
D. 对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工
E. 将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业
0
8、建设单位实施拆除工程施工前，应当将(
)资料报送建设工程所在地的有关部门备案。
A.开工报告
B.施工承包合同
C.施工单位资质等级证明
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施 0
9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须(
)。
A.由专人管理
B. 堆放在特定位置
C. 定期检查、维修和保养
D. 建立相应的资料档案
E. 按照国家规定及时报废
10.某个建设工程项目因工期紧张需要赶工，项目经理在工地会议上做了如下决定，其中不符合《建设工程安全生产管理条例》的是(
)。
A.更新工地的防护网，费用从安全生产措施费中支出
B.从本单位承揽的另一个项目的施工现场紧急借调30名工人，今天下午当场后立刻上岗，参与施工
C.由于施工场地限制，临时将借调的30名工人安置在主体已经完工的建筑内，待工地宿舍扩建后挪出
D.安全技术交底要保留记录，要求双方签字确认
E. 由施工单位为现场从事危险作业的人员办理以为伤害保险，费用从工人工资中扣除
11. 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对(
)进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A. 建筑材料
B.周转材料
C. 建筑构配件
D. 设备
E.商品混凝土
12.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题的主张，能够获得人民法院支持的有(
)。
A. 地基发生不均匀沉降导致墙体开裂
B.屋面发生大面积渗漏
C. 地面装修脱落
D. 设备管道漏水
E.二层框架梁发生较大挠曲变形
13.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有(
)
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120天
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员
14.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是(
)
A、甲可要求乙承担违约责任。
B、甲可要求乙承担侵权责任。
C、丙可要求乙承担违约责任。
D、丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。
E、丙可要求甲承担赔偿责任。
15.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有(
)
A、甲假借订立合同，恶意进行磋商
B、甲恶意进行磋商，给乙造成损失
C、乙隐瞒其资质的真实情况
D、甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E、乙未尽保密义务，给甲造成损失 16.甲与乙为初中同学，今年均为17岁。甲仍在上高中，乙则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙想买一台电脑，甲向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的;如乙愿买，自己以5000元出手。乙问甲能否做主，甲说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主!于是二人以5000元成交。这一合同的后果为： (
)
A.甲、乙的父母有追认权
B.乙有催告权
C.乙有撤消权
D.甲的父母有追认权
E.甲有撤消权
17.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除施工合同的有(
)
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 18.仲裁协议应当包括以下(
)内容。
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.选定合议制或独任制仲裁庭
E.选定的仲裁委员会
19.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有(
)
A、仅可起诉甲
B、不能起诉丙
C、仅可起诉乙
D、可单独起诉乙
E、可起诉甲、乙、丙
20.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有(
)
A、制作调解书
B、制作裁决书
C、驳回申请
D、撤消案件
E、要求当事人撤回申请
21.以下属于应当归档的设计文件的是(
)
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A. 规划设计条件通知书
B. 施工图及其说明
C.竣工图 D. 图纸会审纪要
E. 设计计算书
22.某业主没有按照合同的约定及时向承包商支付工程款，则在诉讼时效期间发生(
)情况下，诉讼时效中断。
(A)承包商提请仲裁
(B)业主向法院申请破产
(C)承包商向业主发出支付工程款的通知
(D)业主书面同意7天后支付工程款 (E)承包商被与其有合同纠纷的第三方起诉
23.在城市房屋拆迁中，依法不能获得补偿的有(
)
A、简易建筑
B、违章建筑
C、危险房屋
D、产权有争议的房屋
E.超过批准期限的临时建筑
24.因(
)造成的工程质量缺陷，应该由发包人承担过错责任。
A.提供的设计图纸有缺陷
B.发包人直接指定分包工程的分包人
C.发包人认可的总承包单位选定的分包人
D.发包人负责提供的材料不符合强制性标准
E.异常气候状况
25.下列合同属于效力待定合同的是(
)。
A.张某将自己的旧电脑赠与14岁的小明
B.王某受项目经理委托采购设备时，在设备订货单外，自行决定订购了一批商场打折的外墙砖
C.李某以公道价格将借用的朋友的二手车卖给收购二手车的某企业
D.陈某受企业委托与厂家签订买卖合同时与厂家串通，提高了产品价格，厂家给陈某5万元回扣
E.某公司法定代表人超越自己权限订立的买卖合同
26.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当(
)
A.签订安全生产管理协议
B.明确各自的安全生产管理职责 C.明确应当采取的安全措施
D.指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 E.共同调配劳动防护用品
27.拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有(
)。
A.新建、扩建、改建房屋
B.改变房屋和土地用途
C.买卖房屋
D.租赁房屋
E.装修房屋
28.张某向王某借款100万元做生意。以自有房产、汽车做抵押与王某签订一份抵押合同，以笔记本电脑、3万股流通股票和一份大额定期存单为质物与王某另签订一份质押合同，王某只接受了存单和股东证，并表示自己已有笔记本电脑，还是留给张某自己用好了。由于双方工作太忙，以上合同均未办理登记手续，但朋友林某作为见证人愿意作证。后张某做生意失败，双方就抵押和质押财产的处置发生纠纷，问：以上合同无效的是
A.房产抵押合同
B.汽车抵押合同
C.笔记本质押合同
D.流通股质押合同
E.大额定期存单质押合同 29.依据《行政诉讼法》，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有( )。
A.甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B.乙建设行政主管部门要求其不得参与某项目的投标
C.丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平 D.丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E.戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
30.吊销建筑施工企业营业执照的行政处罚只能由(
)设定。
A.法律
B.行政法规
C.地方法规
D.部门规章
E. 地方政府规章
0小时
1、 开标时间与投标截止时间要求同一时间。
2、 仲裁裁决和二审判决立即生效。
3、 对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。
1小时
安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时
安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。
3小时
加班时间限制：一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
4小时
非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。
24小时
1、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
2、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
48小时
1、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人;48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。
2、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见;承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复;48小时内未答复，承包人可自行复工。
3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查;监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时;监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
4、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;诉前证据保全：必须在48小时内作出裁定。
3日(工作日)
1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。
2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。
3、招标人对招标文件异议的答复时间：收到异议之日起3日内。
4、依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
5、评标结果异议：投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。
6、受理投诉时间：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。
5日
1、招标文件(资格预审文件)的发售时间：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。
2、依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。
3、未中标人保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日内。
4、质量监督机构：于工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。
5、劳动仲裁(商事仲裁)的受理：收到仲裁申请之日起5日内受理;受理后5日内送达仲裁申请书副本;10日内提交答辩状。
7日
1、建设工程工期：承包人不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(总监理工程师)提出延期开工的理由和要求。
2、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间：行政处罚决定做出后7日内
3、民事诉讼的受理：收到起诉书之日起7日内决定是否受理。
4、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
5、生产安全事故补报时间：道路交通事故、火灾事故7日内补报。
10日
1、安全生产许可证变更：在变更后10日内到原发证机关办理变更。
2、裁定：裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
3、投诉时间：投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
15日
1、澄清或修改时间：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改影响投标文件的编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
2、依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
3、竣工验收备案：竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或其他有关部门备案
4、拆除工程在施工15日前进行备案。
5、可能产生环境噪声污染的施工：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
6、劳动仲裁裁决的起诉期：当事人对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人不履行的，另一方当事人可向人民法院申请强制执行。
7、判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。
8、管辖权异议：当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出;受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。
9、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
20日
编制投标文件时间：依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
1个月
1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2、事故处理时限：重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
3、劳动者预告解除：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。
4、经济性裁员：用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见。
5、施工企业资质证书的变更：工商变更手续后30日内办理资质证书变更手续。
6、举证时限：普通程序的举证时限不少于30日，但经双方当事人同意后可以少于30日;简易程序的举证时限可以少于30日。
7、查封、扣押的期限不得超过30日;情况复杂的可以延长，但延长不得超过30日。
8、投诉处理的规定：行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
9、安全事故补报时间：一般事故30日内补报。
10、应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
11、建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。
12、效力待定合同：相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认
13、企业申请工伤认定的时间：为1个月。
2个月(60日)
1、事故调查期限：事故发生之日起60日内提交事故调查报告;最长可延长60日。
2、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。
3、除非法律另有规定，行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。
3个月(90日)
1、领取施工许可证之日起3个月内开工。
2、延期以两次为限，每次不超过3个月(注：最长9个月不开工，施工许可证自行废止)。
3、企业可于安全生产许可证期满前3个月向原发证机关办理延期手续。
4、试生产：自试生产之日起3个月内申请环境保护设施竣工验收。
5、一审简易程序：应当在立案之日起3个月内审结。
6、发包人原因时缺陷责任期的确定：在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
7、女职工生育享受不少于98天的产假。
8、没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内，申请法院强制执行。
9、不良行为公布的最短时间：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。
10、试车考核期的保险责任一般不超过3个月，否则应另加收保险费。
11、合同解除提出异议的时间：异议期限没有约定时最长为3个月。
12、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。
13. 施工企业资质证书有效期期满前3个月办理延续手续。
4个月(120日) 可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形：因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。
6个月
1、开工报告：因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
2、未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
3、中止发生时间：在诉讼时效期间的最后6个月。
5、试用期：三年以上固定期限和无固定期限：不得超过6个月。
4、经济性裁员：六个月内重新招用人员的，同等条件下优先招用被裁减的人员。
5、申请再审的时间：在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。
6、一审普通程序：应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。
7、再申请执行：收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，可以向上一级人民法院申请执行。
8、当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。
9、建设工程价款优先受偿权：行使期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
10、第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的，可以自知道或应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出判决、裁定、调解书的法院起诉。
11、商标应当在期满前12个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽限期，可以无数次续期。
12、租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。
13、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工资料。
14、行政争议未经行政复议的，应当自知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉;经过行政复议的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。 7个月
不得延长工作时间和夜班劳动：怀孕7个月以上、哺乳期。
1年
1、短期诉讼时效(1年)情形：身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。
2、施工许可证：中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
3、申请劳动争议仲裁的时效期间：一般为1年。拖欠劳动报酬争议不受1年限制;但劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
4、撤销权的消灭：知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;明确表示或以行为放弃撤销权。
5、对公民提起的民事诉讼：由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地(连续居住满1年)人民法院管辖。
6、自用工之日起超过一个月但不满一年：向劳动者每月支付二倍的月工资。
7、自用工之日起满一年：视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
8、劳动者申请工伤认定的时间：为1年。
9、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，没置专门机构或者指定专人负责管理。
2年
1、普通诉讼时效期间：2年。
2、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
4、用人单位(劳务派遣单位)：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同;
5、申请执行的期限为2年。
6、不予注册情形：被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年;
3年
1、注册建造师资格证书3年内不注册需继续教育后才可以注册;注册建造师执业证书的有效期：3年。
2、安全生产许可证有效期：3年。
3、建筑市场诚信行为记录信息的公布公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。
4、初始注册：自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
5、不予注册的情形
(1)非执业原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年;
(2)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故;
5年
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;
2、不予注册的情形：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年;
3、因过错造成质量事故的，责令停业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。
4、施工企业资质证书：有效期为5年;期满前60日办理延续手续;延续期也是5年。
10年
1、实用新型和外观设计保护期：10年。
2、商标有效期为10年，自核准注册之日起算。
3、应当订立无固定期限劳动合同情形
(1)劳动者已在该用人单位连续工作满十年的;
(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;
12年
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的上职工月平均工资的三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
20年
1、专利权的保护期限：发明20年。
2、诉讼时效最长保护期：20年(客观起算时间：权利被侵害之日)。
3、租赁合同最长有效期：20年。
50年
著作权保护期
1、自然人：生前加上死后50年。
2、法人：发表之日起50年
注：本文为网友上传，旨在传播知识，不代表本站观点，与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL：iwenmi@163.com。举报文章
