木工劳务承包合同
发包人： 承包人：
根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》结合实际。甲方把 工程的模板工程包工包料及内架搭设方式委托给乙方承包施工。经双方协商一致同意如下：
一、工程地点：
二、工程的承包范围：
1、模板的制作、安装、拆除(包括穿墙塑料管及木簧丝等)、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放及楼层钢管、扣件清理并堆放在指定的施工现场等全部操作过程须木工及相关工种的工作内容。
2、内脚手架的搭设与拆除及所有工具。
3、物料提升机基础工程的施工及相关的工作。
4、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全防护整改、修复等工作。
乙方施工机具(工具)包括：太阳灯、电缆线、圆盘锯、翻斗车、园钉、圆丝、尺方、切割机、切割片、电线、电锤、螺杆、塑料套管及生活用品等。机具设备数量必须满足施工需求，并由乙方自行保养维修。
三、工程单价及支付方法
(一)、工程结算造价的确定
1、工程的结算价以工程的建筑面积计算，结算价格 元/ m2计算。
2、建筑面积的确定：按施工图纸、会议记要、设计变更通知单规定确定本工程的建筑面积。
3、甲、乙双方在签约前已完全明确施工图设计和工程施工过程中，将会遇到与其他施工班组的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，工程结算价已完全考虑所有各种因素对价格的影响，无论如何，本工程合同单价在任何情况下均不得调整。
(二)、工程支付方式
1、工程按月支付，每月支付本分项工程单月工程量工程款的 %，中间
结构验收时付到总工程款的 %，余额待所有工程完工验收合格后1个月内一次性付清。
2、乙方领款需提供施工人员工资表。
3、由于业主和甲方的原因，造成本工程停、缓建，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
四、工程质量要求
1、质量目标：确保本工程的施工质量达到合格标准。
2、乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。
3、工程质量的验收和评定办法以规范及省市建筑行业有关文件规定的为准。
4、楼层模板安装的平整度应满足甲方和工程设计所规定的要求(模板接缝及阴阳角部位必须贴胶带纸)，并确保结构楼层的砼板一次成型(即地面可能不做找平层，顶棚不做粉刷面)，若乙方原因达不到有关验收标准，而采取的补救措施(顶棚做粉刷、自流平地面等)，所发生的费用均由乙方承担。
5、每层模板下口缝(指墙根)必须封口处理并达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。
6、隐蔽验收工作：在报经甲方和工程监理验收合格后，乙方方可进行隐蔽和下道工序的施工;若验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，因此而影响的直接和间接损失均由乙方承担，对甲方造成的损失，甲方可在乙方的工程款中直接扣除。
7、工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量验收标准，若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用(乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除)，且工期不得顺延。
五、工期要求
乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方的要求，与对面辰邦工地结顶时间延迟一个月，如果未能按期完工，按每推迟一天罚款五万元整。
六、安全生产工作
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作，并形成记录。
2、乙方应严格按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网、防护棚等)，对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改后方可继续施工。
3、乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等)，确保安全生产。
4、乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤。
5、施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款，罚款的金额在乙方的进度款中扣除。
6、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。若乙方原因发生的安全事故其责任由乙方承担。
7、周边的一切安全防护，乙方不得随意拆除和移动，如施工确实需变动的部位，必须报告甲方项目负责人批准后方可实施，且变动后立即整改;否则，每发现一次罚款800元;对产生后果的，将追究法律责任。
8、未尽事宜，甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
七、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份，合同签订后生效，工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方：
乙方：
年 月 日
木工班组劳务承包合同
发包方：银设。唐堤慧苑二期一标段工程项目部
(简称甲方) 承包方：
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段
7、
8、
9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段
7、
8、
9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：，
(1)：车库按建筑面积
元/平方米计算。 (2)：一层按建筑面积
元/平方米计算。 (3)：标准层按建筑面积
元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、
乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，
3 超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)
争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或
4 调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金
万元(大写
元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
银行账号：
银行账号：
联系电话：
联系电话：
银设.唐堤慧苑二期一标段
年
月
日
劳务承包合同
发包方：
(以下简称甲方)
承包方：
(以下简称乙方)
根据《建筑法》、《经济合同法》、《劳动法》及其相关法律、法规和实际劳动力需要，甲方将
工程承包给乙方施工，本着公平、平等、自愿、互利的原则，甲、乙双方协商一致，持订立如下协议，望双方共同遵守。
一、 承包方式：包工不包料(含钉子、步步紧、快丝镙杆、镙帽、铁丝)、改木头、场内装车、卸车、工程完工后清场、归还、堆码、模板元钉拔除、施工支撑、焊柱脚、层高超过3.6米的搭拆满堂红架子(钢管，扣件由甲方提供)等全部工作内容。
二、 承包内容：施工图纸中基础、主体结构中所有的模板分项工程(包括二次结构中模板工程，装饰线，厨、厕挡水模板的支拆等)止水罗杆加工焊接，止水钢板安装焊接。工作内容：包括模板的装车卸车、模板的制作、支拆、修整、清理、堆放、刷油。梁、柱头、现浇板内木屑的清理，放线等。
三、 机械设备及工具：乙方自备所有机具辅材，施工放线工具等。
四、 承包价格：按实际建筑面积 72.00元/㎡。在施工过程中，无论市场价格如何变化，承包价格不作任何调整。
五、工程工期：按照甲方合同总工期要求保证工程的工期不拖延，在分部分项工程中严格按甲方指定的工期完成，甲方确定混凝土浇筑时间后，若因乙方原因无法浇筑混凝土，拖延一天按1000元/天的罚款。
六、 质量约定：乙方应严格按照施工图纸及国家施工验规范施工，工程质量必须达到优良标准。若质量不合格返工的人工、材料费及延误的工期均由乙方负责。天棚面全部要求清水模板标准不抺灰，顶棚、柱、墙、梁阳角要求垂直、方正，阴角方正平直，必须用砂浆抺面的一切材料与人工费用乙方承担，施工中柱、墙、梁接头错位，除要求修复个每一点罚款50～100元，接头漏浆、跑模、柱烂根造成蜂窝麻面，每一点罚款20～50元。楼地面要求一次成型，应该做好成品保护工作，混凝土养护期未到，未经允许模板不得拆除，若乙方造成损坏由乙方承担全部责任，视情况轻重一次罚款100～500元。以上罚款将在本月工程款中直接扣除。若工程质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方无条件自动退场，所有工程量按50%结算。
七、 安全文明施工：
1、 乙方严格按照安全操作规程组织施工，对新员式进行安全教育，杜绝违章作业。每次起吊运输货物时，班长必须亲自指挥塔吊，起吊货物时钢丝绳必须捆扎牢固，确认无误后方可指挥起吊运输，稳起稳落，对存在安全隐患指挥起吊的一次罚款100元，起吊时因捆扎不牢造 成落物一次罚款50～1000元，造成伤人事故的全部责任由乙方承担，并处以罚款500～5000元。
2、 项目部安全员、技术员对工程施工人员应做详细的安全技术交底，乙方班组长签字后存档备查，确保安全事故控制为零的目标。
3、 乙方对甲方安全设施不到位及甲方管理人员违章指挥，乙方有权停工，否则发生任何安全事故，一切由乙方承担。
4、 乙方人员违章作业(如不戴安全帽、不系安全带、穿拖鞋、野蛮施工的行为)，每发现一次一人罚款10～50元，班组长违规每次罚款50元，三次以上违章行为，责令此工人退场。
第 1 页 共 2 页
5、
乙方应遵守甲方各项管理制度，服从现场项目管理人员的管理，搞好现场文明施工。
6、
现场必须做到工完场清。材料应堆放整齐，严禁乱堆乱放，严禁浪费材料，发现现场不整齐，不规范，不文明行为，每次罚款100元，三次以上责令乙方无条件退场，所做工程量按50%计复算退场。
7、 材料节约：在确保工程质量的前提下，要力争节约每一块模板，每根木方、钉子和铁丝，乙方在进行操作时，要动脑筋对模板进行合理的长短搭配使用，充分提高模板的运用率，不得擅自把长模板锯成短模板，长木方锯成短木方，若因人为因素，造成材料浪费，机具损坏，甲方要对乙方进行原价格五倍的罚款。
8、 工地严禁发生打架、斗殴现象，严禁酒后上岗，每发现一次双方当事人各罚款500-1000元，造成工伤事故一切经济损失由乙方承担，两次以上打架斗殴责令乙方退场，所做工程量按50%计算。
9、 乙方在施工过程中所发生的大小安全事故造成的一切经济损失全部由乙方承担。乙方工人生病，发生意外事故，一切责任均由乙方负责。
10、 施工期间乙方工人生活自理。对施工中班长不在工地，无人指挥作业的一次罚款50元。乙方在工程施工中必须24小时保持通信畅通，发生一次通信不通罚款50元。施工现场严禁随意大小便，违者直接对班组进行罚款200元，并立即派人清理。
11、 项目部组织的工程例会必须按时参加，甲方提前以板报形式或电话通知，乙方不按时参加会议的一次罚款200元。
12、 施工用电管理，甲方只提供一个总配电箱，专用配电箱电缆自备，均由现场电工接线，施工宿舍不得乱拉乱接，违者罚款100～200元。
13、 严禁偷盗行为，发现一次将所属班组罚款800元，个人立即清场。
八、 人力资源约定：
1、乙方招收员工必须年满18周岁，不超过50岁，身体健康。年老体弱，有心脏病、高血压等慢性病患者是，精神病患者，耳聋、智障者严禁招用。
2、特殊工种要求学习持证上岗。
3、乙方建立用工人员花名册，招收工人的花名册及身份证复印件报项目部存档案备案。
4、乙方招收的工人必须由班组长组织安全培训，考试合格后方可上岗，对新招工人必须进行安全技术交底。
5、乙方不得拖欠民工工资，若有乙方工人上访事件发生，影响项目信誉，将处以2000～10000元罚款，以后取消在本公司的承包资格。
九、付款方式：10层以下的基础、主体结构工程款由乙方全部垫资，10层以上按乙方实际完成工程量的70%按月支付。工程主体结构竣工验收后，付到工程总造价的70%(含以前所支付款项)，工程整体竣工验收后，付到工程总造价的85%，余款在竣工验收合格后三月内付清。
十、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，望双方共同遵守，签字之日生效，价款两清后
本合同自动失效。
甲方：
乙方：
项目负责人签字：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
二零一二年
月
日
二零一二年
月
日
第 2 页 共 2 页
甲方：四川铭基建筑劳务有限公司
乙方：李宗明
11、
12、
13、
14、17号楼、分项工程委托乙方完成。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工程承包合同》的有关规定，为了明确双方在建设合同中的权益、义务和违约责任，双方本着自愿合作、互惠互利的原则上，签订本合同如下：
一、工程概况：框剪
1、工程名称：星空花园
2、工程地点：双流星空路星空花园
3、合作方式：单项人工费
二、工程内容
1、单价中包括：所有模板按标准要求，所需模板的制、安、拆、场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的转运，楼层间的上下传递、小修、清理、清扫，选配模、拼嵌、补缝、清理模内杂物。协助T长抄平放线、安放预埋件，预留孔洞及托筋、砼浇筑时值守看模。砼胀模节点的凹凸不平、柱脚及处理费用，均由乙方综合包干价内。拆模后材料分类按整齐堆码到指定地点。模板制、安、拆不分施工部位的难易程度均已综合考虑。所有周转材料拆除后必须在三天之内清
理、转运至指定地点。现场地面和楼层的垃圾的清运到场内指定地点堆放。在施工过程中模板工支模造成抒胀的砼，模板工自己负责剃打，所产生的石匠费用乙方自行承担，情节严重的将承担相应的经济处罚。
2、单价中包括：自带圆盘锯、铁丝、钉子、不干胶、广线、水平尺、卷尺、锤子、刨子、手套、安全帽及临时用电线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品。
3、单价中包括：乙方负责完工清场，在回填、落砼、砌砖等后续工序开始之前验收完毕，如未清捡完毕，由项目部另派人清捡，费用由乙方承担。
三、承包单价
1、按接触面积包干价，0±00以下30元/㎡，0±00以上/㎡。
2、人工费和买意外事故保险费等所有费用由甲方负责。
四、合同工期
合同工期(以公司项目部定为标准)：若超期一天甲方则按天处罚乙方，以此类推(如停电、停水、下雨及其他人力不可抗拒因素影响，必须找甲方责任工长办理工期延误手续，否则甲方一概视为工期正常)(注：如甲方钢筋、混凝土等各种因素不到位由甲方另行计算各种费用付于乙方，月累计5天)。
五、付款方式
1、工程形象进度基础至0±00支付已完成量80%支付人工费。
2、工程形象进度每月按进度支付已完成量的80%支付人工费。
3、主体封顶半个月内支付已完成量的90%支付人工费。
4、余款在主体验收后3个月之内支付清人工费的100%。
六、工程质保金退还
1、基础至0±00退还完。
七、安全生产
1、乙方进场人员必须接受项目的安全技术交底，配合甲方作好三级教育，并且履行签字手续，明确时间、地点、交底人和被交底人，进场的每一个民工都必须进行安全交底，安全教育，身份证复印机及本人签字、盖指印，不得遗漏，并把书面记录交项目部存档。
2、乙方人员到场后，乙方应对工人进行身体检查，如有疾病或年龄在55岁以上或小于18岁者绝对不能使用，如因此造成伤亡事故和一切损失均由乙方全部负责。
3、乙方人员合同期间违反安全规章制度、违章作业造成人员伤亡(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故均由甲方负责，并按照劳动部(劳动法【19981140】号未经规定。乙方在本合同期间自行招用的人员和擅自更换的人员所发生的一切(包括伤、亡指标)5000元以内的由乙方自行负责，超出5000元由甲方、保险公司及施工单位共同赔付。
4、乙方人员进入施工现场，必须戴好安全帽，严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准从高处向下抛任何物件，未经施工负责人批准，不准人员拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打架、斗殴，特种作业人员持证上岗，不是电工严
禁乱牵乱接用电线路，非机操作工严禁动用机电设备，若有违反，罚款乙方班组1000元/次。
八、违约责任
以下情况视为违约，如一方违约，按以下办法处理：
1、如施工工程中，甲方发现有需整改或返工处，乙方应马上整改，如乙方不改，甲方有权安排其他人员整改，整改费用由乙方支付，如有三次以上不改，公司对乙方的罚款由乙方负责。
2、乙方在施工中应胀模造成剔打单处超过1平米的部位，厚度5cm以上凡出现一处，公司对甲方的处罚由乙方承担。
3、乙方施工的现浇板、梁等因架体加固造成底标高下沉超过20mm的，凡出现一处罚款500元。
4、劳动人员在工地发生打架斗殴、偷窃赌博等违法乱纪事件的，甲方罚款1000元/次，情节严重的加倍处罚，乙方并承担相应的法律责任。
5、乙方在无正当理由延误工期，经甲方提出后，乙方不加强人员调配的，甲方有权终止合同或压缩乙方承包范围，如甲方派人给乙方突击，每个人按180元/工计算，在乙方的劳动报酬中扣除，造成公司损失的经调查后乙方照价赔偿。乙方接到甲方的终止合同后必须在两日内自动退场，甲方应在7天内给乙方办完结算，工程款在公司给甲方付款时按比例支付给乙方。
6、浇筑砼的过程中和砼终凝前必须有人看守，脱岗的由公司对乙方进行处罚。
7、如甲方未按给乙方进场合同执行，按乙方付给甲方的工程质保金的20%付给乙方。
九、争议处理方式
甲、乙双方在履行本合同发生争议，应首先双方协商解决，协商不成任何一方可以依法申请劳动仲裁向人民法院提起诉讼。
十、特殊约定
1、合同外发生的工作量按实际验收为准，如有计时工，一律按小工80元/工，大工180元/工日计算。
2、如在施工过程中，乙方自愿退场，工程款必须在公司给甲方付款时才能按比例支付。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字(盖章)之时起生效，工程结束款项付清之时合同自动失效。(注：未尽事宜甲乙双方友好协商补充进行)。
甲方：乙方：
电话：电话：
年月日
达川区 地坝梁 拆迁安置房工程
木工劳务承包合同书
甲方负责人： 身份证号码： 乙方负责人： 身份证号码：
依照《合同法》、《建筑法》及国家相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经友好协商，就达川区地坝梁拆迁安置房木工劳务、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。
第一条
工程概况
工程名称： 拆迁安置房工程 。 工程地点： 。 第二条 工程承包单价及范围
1、按建筑面积元/m2进行费用结算(按实际建筑面积计算);如按图纸设计面积￥元/m2结算，基础标高以下另外计算。
2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。
第三条、工程工期
1、工期要求： 天。 年 月 月开工， 年 月 月完工。
本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工日记为准。如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。工期每提前一天奖励1000元，拖延一天罚款500元。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方
1 审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。 第五条 甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
2、协调现场工作关系。
3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚或清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及工程进度款。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。 第六条 乙方责任与义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。
3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理 ，以便备查。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第七条
环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。
3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第八条 材料、设备的管理
乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。
第九条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量工程款的90%;余款在工程竣工验收合格一个月后，一次性付清。税金由承建商承担。
第十条 施工验收
乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。 乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
3 第十一条 保险
1、保险费用由甲方负责。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;单次所发生的费用贰万元以内由乙方承担。
第十二条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十三条 不可抗力
1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。 第十四条 补充条款
施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。 第十五条 合同未尽事宜，本着公平公正协商解决。 第十六条 合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份 ，甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 负责人： 负责人：
年
月
日
劳务内部承包合同
发包方：江苏天腾建设集团有限公司(以下简称甲方) 承包方：木工组(以下简称乙方)
为了确保“内蒙古鄂尔多斯伊旗阿镇污水处理厂扩建工程”项目(以下简称本项目)工程建设顺利开展，甲方将本项目的钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：内蒙古鄂尔多斯伊旗阿镇污水处理厂扩建工程。
2、工程地点：内蒙古鄂尔多斯伊旗阿镇污水处理厂。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的“施工图纸”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：
1、模板、木方的上、下车及堆码工作，及施工中的维修费用均由甲方负责。
2、工程中所有模板的工作内容：图纸与模板有关的全部内容(包括模板制作、内架搭拆、止水拉杆安装、模板安拆等施工操作面完成后的余料、废料)。
三、劳务承包方式：
1、本劳务工程采用包工的承包形式，即以人工费的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围。
2.1本工程塔吊由甲方提供，主要工程材料(钢管、扣件、模板、木方等材料)由甲方提供。甲方提供锯木机及其他小型机具、工具。由甲方提供的机
具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人或委托人签字确认。
2.2本单项工程劳务铁丝、铁钉、钜片等耗材均由甲方购买，乙方领用。甲乙双方共同协商好各种型号的耗材规格及购买数量。
2.3主材的损耗控制：乙方如严重浪费材料，不注意整合利用，自图个人方便，将整块新模板、木方切割使用的，则按该材料原价的双倍价格进行赔偿。
四、劳务工程工期
总工期：四个月。从签订合同之日起，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，并保证一次性通过建设及监理单位天天验收。
2、本单项工程的特别质量要求约定优良结构、鄂尔多斯市文明工地。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、本工程所有木工劳务、木工安全文明施工与木工工作相关工作的人工费按图纸设计为准包干。
2、结算单价：MBR池、生化池按模板接触面50元/M2(含内架包干价);其他小型构筑物按模板接触面70元/M2(含内架包干价)。沉淀池每个补贴5000元，水池温度每条按200元补贴。
3、工程量按设计图纸为准。
七、劳务款结算支付程序
1、工程进度款的结算方式：乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后5个工作日内审核完毕，审核完毕后5个工作日内按审定工程进度款的60%支付乙方月进度款。
2、劳务工程结算款支付的特别约定：
单体构筑物主体完工后支付该构筑物总价款的90%，验收合格后支付总价款的95%，其余余款一个月内付清。
八、甲方责任
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料，如材料未到场应付民工误工费。
2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)
派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
3、经双方友好协商，民工平均做工达到430元每天，则路费不予报销，如未达到430元每天，甲方则予以报销民工路费。
九、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图表更、技术变更、执行甲方
通知的设计图变更、技术变更。
2、对工程施工苛用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用种类材料、设备，不得浪费材料。
3、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合上，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底。以及完成甲方下达的各项计划指标。
4、乙方对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
5、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
6、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
十、违约与违约责任
1、如因一方原因未按节点工期完成个分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹仟元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元的违约金，并按延误天数累计计算。此项谁延误谁负责。
2、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。
3、甲方不按合同约定时间支付乙方工程进度款和工程款结算款，超过1
5日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
4、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方向甲方承担相应经济损失的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担相应经济损失的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
5、由于甲方的原因造成的停工或误工，超过三日，则按每人100元/天进行补偿。
6、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总造价的5%作为违约金支付给另一方。
十一、其它约定
1、乙方在构筑物拆模后必须将模板、木方、钢管、扣件归类及堆放整齐，如未归类堆放，需项目部派小工进行归堆的，所产生的费用由乙方承担。
2、乙方在拆除模板及木方后，如还可再次利用的，必须把模板及木方上的杂物清理完毕(如钢钉等)。
3、施工现场所发生的工伤事故由甲方负责，如由乙方违规操作造成的工伤事故则由乙方自行负责。
4、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方赔偿。在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程填
满项里扣除实际生产的相应费用(甲方依据与其他劳务工作单位和个人的结算付款凭证直接扣取乙方劳务工程款)。
5、甲、乙方拖欠其民工班组和民工工资的，甲方有权根据实际情况，将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工，相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后，视为乙方收到甲方等额的工程款。乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。
6、因本合同发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时。解决不了的，可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地人民法院起诉(鄂尔多斯)。
7、本合同一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送伊旗质检站备案。本合同附件与本合同具有同等法律效力。工程完工后应付清民工工资不能拖欠。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：年月日日期：年月日
推荐阅读：
劳务承包合同木工（精选6篇）05-30
木工班组劳务承包合同（精选6篇）09-06
劳务木工分包合同范本01-02
劳务分包合同木工（推荐9篇）08-09
建筑劳务木工分包合同（精选9篇）05-24
木工班组劳务分包合同（精选7篇）05-29
木工施工劳务分包合同（精选9篇）07-22
建筑劳务分包合同木工（共9篇）12-07
木工工程劳务分包合同（通用9篇）01-13
建筑木工班组劳务合同（精选6篇）06-15
