论如何完善施工总承包合同管理体系
摘 要:在工程施工过程中,建设工程施工总承包合同作为施工企业的最高行为准则,不仅是规范双方经济活动的依据,还是协调双方工作关系、解决合同纠纷的一项重要的法律依据。建设工程施工总承包合同的管理,才能不断提高企业竞争力,也才能为企业带来更多的经济效益。
因此,本文笔者作为建设工程施工企业的合同管理专家,结合在本企业建设工程施工总承包合同管理实际,对目前建设工程施工总承包合同管理现状中存在的弊端,提出有效的解决对策,规范建设工程施工总承包合同管理,及时准确地防范合同风险,提高建设工程施工总承包合同管理水平,从而实现进一步提升企业经营管理水平的目标,把企业面临的潜在风险最小化,实现企业经济效益最大化。
关键词:施工总承包;合同管理
一、建设工程施工总承包合同管理的意义
(一)建设工程施工总承包合同管理是社会主义市场经济的要求
在市场经济条件下,依法办事和鼓励自由竞争是时代的重要特征,而合同管理就是进行法治的管理。合同当事人的权利和义务、合同订立形式和程序的合法性等,只有通过完善的合同管理,才能在一定程度上得到充分的保证,合同内容的全面性、合法性、明确性才能得到保证,公司的合法权益才能得到维护,社会的经济秩序才能得到维护,进而在一定程度上创造更多更好的社会效益,同时才能使有限的投资发挥更大的作用。
(二)建设工程施工总承包合同管理是现代企业自身发展的需要
对于现代企业而言,其特征是:产权明晰、权责明确、政企分开、科学管理。建设工程施工总承包合同,作为工程发包和承包的重要法律形式,它是建筑施工企业与业主共同签订的、在一定程度上约束合同双方、并使得建筑施工企业走向更宽广的市场。
(三)强化建设工程施工总承包合同管理是提高履约率的前提
建筑工程具有规模大、工期长、材料设备消耗大、产品固定、施工生产流动性强,而且受自然和社会环境因素影响大等特点,因此,合同风险是客观存在的。加强建设工程施工总承包合同管理,不但可以预防经济风险,还对规范工程管理,提高管理效率、提升工程质量、严格控制成本、提高合同履约率起到积极的促进作用。
(四)建设工程施工总承包合同管理对企业开拓国际市场、与国际接轨具有重要意义
在激烈的国际化竞争中,受到国际建筑企业的冲击和挑战,因此,我们要适应国际市场的行业规则,树立国际化意识,遵循相应的市场规则和国际惯例,加强对建设工程施工总承包合同的规范管理,建立行之有效的合同管理制度。
二、建设工程施工总承包合同管理中常见的弊端
(一)投标前审批不到位
一是管理办法落实不到位,未能严格执行企业的管理规定,未对拟投标的所有项目编制《投标可行性研究报告》,未对投标项目组织评审并进行可行性决策;二是高风险项目评审形式化,存在“走過场”行为,《投标可行性研究报告》分析不透彻,未按文件要求,组织会议评审;三是招标文件内容不重视,不关注招标文件中的特殊条款,为投标无条件响应招标文件要求。
(二)合同评审管理不重视
一是合同起草过程参与不够。中标后未能主动参与建设工程施工总承包合同的起草拟定工作,被动等待发包方草拟合同,错过合同条款变更谈判的最佳时间。
二是合同评审人员不固定,参与建设工程施工总承包合同评审的人员更换频繁,建设工程施工总承包合同评审的质量不高。合同评审“走过场”,对建设工程施工总承包合同评审不重视,把建设工程施工总承包合同评审当做履行使用印章审批手续的程序性事项,未能对建设工程施工总承包合同条款可能存在的风险进行认真的评估和梳理。
三是建设工程施工总承包合同签订不及时,在尚未签订施工合同的情况下,已经开始组建项目管理机构入驻项目现场并开始组织协作队伍施工,在项目施工后数天、数周甚至数个月后才办理合同评审手续,合同报审时间严重滞后,使得项目工程在很长一段时间中处于无合同的过程,项目风险巨大。
四是合同评审意见的反馈与落实不到位,对合同评审部门提出的部分合同条款的修改意见、合同风险的提示等意见和建议根本不落实,合同实施单位业务部门及项目部不关注评审意见中提出的问题,不积极与发包方进行充分的沟通,也不对提出的问题进行及时的反馈,使得合同评审记录成为一纸空文。
(三)合同履行管理不规范
一是不组织对建设工程施工总承包合同进行学习,不认真研究合同条款,直接按以前的通常做法开展各项工作,未按约定程序行事的现象普遍存在;二是证据意识缺乏,建设工程施工总承包合同基础资料管理混乱。
三、做好建设工程施工总承包合同管理的探讨
上述种种的一系列问题反映出了企业建设工程施工总承包合同管理存在的漏洞,建设工程施工总承包合同管理仍然停留在一个“强调覆盖率的形式审核”的阶段,建设工程施工总承包合同风险无法得到彻底防范和控制。因此必须要进一步完善建设工程施工总承包合同管理体系,提高建设工程施工总承包合同管理质量,实现从“强调覆盖率的形式审核”向“以问题为导向的实质性审核”转变,既要服务企业生产需要,又要严控法律合规风险。这就要求我们必须改进和完善建设工程施工总承包合同管理体系,提升企业管理水平。
(一)贯彻执行标前评审制度,重视招标文件审查,杜绝高风险项目投标
要严格执行企业管理规定,贯彻执行标前评审制度,加强招标文件的审查,要强化相关人员工作意识,要定期的对与投标相关的工作人员进行培训。使得他们对招投标过程的重要性以及相关的注意事项法律文件有具体的了解。
(二)重视建设工程施工总承包合同评审,确保评审高质量、高效率、高水平,防范合同条款不利风险
(1)项目合同实施单位无论是在项目中标前还是项目中标后,都必须与业主单位积极沟通,提高工作主动性。在项目中标后一周内,项目实施单位应保持工作的连续性,主动完成建设工程施工总承包合同的起草拟定工作,要将组织合同评审的时间提前,预留足够谈判协商的时间,在办理完成建设工程施工总承包合同评审手续后,及时组织业务部门就建设工程施工总承包合同中对公司不利的条款积极主动与发包方进行沟通,把评审意见落实到合同谈判当中。对于工期紧张,需要快速进场施工的项目,更是要做好这方面的工作,确保项目在建设工程施工总承包合同经过评审并正式签订后再组织施工。
(2)要建立建设工程施工总承包合同评审小组,对于建设工程施工总承包合同评审人员应严格选拔,相对固定,确保建设工程施工总承包合同评审的高质量。建立小组成员建设工程施工总承包合同评审业务的日常交流和学习机制,明确各业务部门在具体负责评审的内容,通过这种形式逐渐形成一个水平高、经验丰富的建设工程施工总承包合同评审团队,确保建设工程施工总承包合同评审的高质量、高效率、高水平,从而防范、控制和化解建设工程施工总承包合同风险,实现通过建设工程施工总承包合同评审管理来提升集团公司经营管理水平的目标。
(3)认真反馈和落实建设工程施工总承包合同书面评审意见。对于需要项目部在现场管理中风险防范等相关问题,应及时反馈给项目部,项目部组织项目管理人员认真学习建设工程施工总承包合同,并对评审意见提出的风险制定具体的风险防控措施,实现建设工程施工总承包合同评审流程的闭合。
(4)建立建设工程施工总承包合同评审的奖惩管理措施及激励机制。通过建立建设工程施工总承包合同评审奖惩管理措施来提高评审专家的积极性及责任感,对于建设工程施工总承包合同评审过程中认真负责的专家应当给予一定的奖励,通过激励措施进一步提高建设工程施工总承包合同评审管理的质量,对于未认真履行施建设工程施工总承包合同评审职责、未发现建设工程施工总承包合同重大风险导致集团公司因合同条款原因遭受了不必要的经济损失的评审人员应当给予一定的处罚,通过惩罚措施进一步提高建设工程施工总承包合同评审专家的责任心。
(三)做好建设工程施工总承包合同管理交底,认真组织学习,转变观念,建立证据意识,规范项目现场管理,控制和化解合同履行风险
要做好建设工程施工总承包合同的管理交底工作,相关业务部门要严格按照企业规定,做好建设工程施工总承包合同的管理交底工作。项目部要认真组织学习建设工程施工总承包合同相关内容和条款,在项目施工过程中,严格执行合同条款规定。建立证据意识,建设工程施工总承包合同履行过程发生的結算、变更、索赔等行为都应采取书面形式,同时要加强相关书面基础资料管理,应安排专人负责建设工程施工总承包合同履行过程中各项资料的管理。基础资料管理要做到通过查阅资料,即可清楚地了解项目签证工作的整体情况,如什么签证处于什么状态,其效力如何等等。
四、结语
建设工程施工总承包合同管理是市场经济条件下建筑企业企业管理中最基础也是最关键的一环。建设工程施工总承包合同管理不仅牵动着企业的短期经济效益,对企业的长远发展也有着深远的影响,企业必须从投标审批、评审签订、履行管控对建设工程施工总承包合同进行全系统、全方位、全过程的动态管理,规范企业建设工程施工总承包合同管理,及时准确的防范法律风险,实现企业经济效益的最大化。
参考文献:
[1]李启明.工程建设合同与索赔管理[M].北京:科学出版社,2001.
作者简介:
凌志强(1972~ ),男,汉族,上海人,本科学历,高级经济师,研究方向:工程建设领域法律风险防范及纠纷处理。
作者:凌志强
摘要:以一个项目的设计施工总承包合同策划为例,通过对设计施工总承包合同体系的选择和合同条款的设计深入分析,对设计施工总承包合同中勘察设计责任进行了进一步的明确。
关键词:设计施工总承包合同体系合同条款勘察设计责任
项目建设背景:某城市次干道道路建设工程(一期),工程全长约3.3km,其中盾构隧道约1.8km,盾构隧道外径为11.6米。隧道主体为单管双层双向4车道,地面道路设计双向4至6车道。根据本工程初步设计文件进行设计-施工总承包,工程标段的划分,拟采用“Ⅰ+12”的方式。即主体工程及其配套附属工程施工图设计(含土建、安装工程、装饰装修、附属设施等)和K0+380—K3+220段隧道工程(含工作井、盾构段、暗埋段、敞开段、风机房、雨水泵房、风塔等)由一个设计施工总承包商完成(以下简称为DB承包商),余下施工工作部分,包括隧道装修、供电设备采购安装、照明设备采购安装、监控系统采购安装、给排水及消防设备采购安装、环控系统设备采购安装、管理中心工程、沥青工程、道路工程、交通工程、路灯工程、景观绿化工程共划分为12个施工标段。
1、合同体系的选择
传统的设计施工分离制度下的施工承包由业主承担全部的设计变更和施工条件变更责任。DB总承包位于方案设计后实施最为简便,唯独位于初步设计之后最难。基本原因是初步设计深度问题和初勘深度问题。为了明确的划分工程中的各项权责,在对合同条款设计之前,需要明确合同的体系,即明确整个工程所涉及的所有合同之间的关系和责任划分。
针对该工程设计了几种合同体系,通过下面的表格进行对比分析。
通过以上对比分析,合同体系决定采用模式2:设计施工总承包+管理承包【DB+MC】(MC:Management Contracting),为了明确设计责任,其中Ⅰ标段(DB合同标段)详细的招标内容如下:
2、基本合同条件的选择
根据合同体系的设计,1个监理人需要面对13个承包商,且DB承包人实施总承包管理,为了便于管理,必须保证管理模式的一致性。但在我国目前还没有比较成熟的设计施工总承包合同范本可作为本合同的通用条款。FIDIC橘皮书范本的法律体系背景与我国有很多的不一致,直接套用会存在很多问题。如自行拟定合同条款,又有可能面对合同完备性的问题和巨大的法律风险。因此我们最终决定选择一个成熟的施工合同范本,作为合同条款设计的基础,然后修改部分条款(如“变更”条款),增加一些新的条款(如“承包商设计工作”、“承包商管理工作”),来完成整个设计施工总承包合同的条款设计。
2007年11月发改委、财政部、建设部等九部委颁布的《标准施工招标文件》(发改委令第56号)中的施工合同文本是目前为止国内最为完备、承发包双方商业行为定义最为清晰、风险分担合理的施工合同范本。在此文本的基础上做适当修改,作为本工程整个合同体系的基础。这样对于“Ⅰ+12”的整个合同体系在施工承包内容上一致,执行相同的管理程序和管理制度。合同条款设计完全考虑了未来12个施工合同的一致性,并且明确了委托监理的具体要求。
合同还应确立一些重要的工程管理制度,特别是要符合政府投资工程的管理制度要求(如审计),这些工程管理制度还需要在技术规范中细化。这样既方便管理,同时又赋予了它一定的合同地位,使之具有法律地位,保证合同双方遵守。
对于承包商设计工作和管理工作,参照FIDIC橘皮书范本、台湾的建造(D&B)统包契约和工程总承包合同示范文本征求意见稿),结合我国现有的法律法规,对勘察和设计责任进行了界定。
3、勘察设计条款的设定
3.1 勘察责任的界定
DB合同中的勘察是指进行满足主体工程及其配套附属工程施工图设计需要和相应承包范围内施工需要的详细勘察。该工程由于在招标时已经进行了初步设计、初步勘察,在招标时向投标人提供这些有关资料,在合同条款设计时,为了使招标人对工程的不可预见的地质条件的变化承担相应责任,同时又要避免总承包商不再进行详细勘察,保证勘察的质量,针对可能出现的地质条件变化的风险,在设计施工总承包合同中设立了对勘察资料的“二次评审制度”。
首先要求承包人于工程开工后对施工现场的施工条件进行详细勘察。详细勘察结束后,承包人须向发包人提交完整的施工勘察报告,报告应涵盖地质勘探、水文、气象条件、地下障碍物、地下管线、现场平面、交通条件等详细情况。承包人须向其他承包人提供最终的施工勘察报告,以便使用,并对其准确性、完备性负责。
第一次评审是在开工后,承包人须仔细分析其施工勘察报告与发包人提供的发包人图纸及文件中的勘察资料的一致性,承包人如认为存在实质性不一致的情况,可向发表人提出书面通知,申请由发包人组织专家进行施工勘察结果评审,否则视为承包人确认其施工勘察报告与发包人提供的初察资料一致。
发包人在收到承包人提交的勘察评审申请通知后14天内,组织专家进行施工勘察成果的评审,并提出具评审意见报告。专家评审意见若确认承包人的施工勘察报告与发包人提供的勘察报告没有实质性差异,发包人将不对其所提供的勘察资料的准确性、完备性承担责任。专家评审意见中指出承包人施工勘察报告的错误或不足,承包人应补充勘察。补充勘察费用由承包人承担。专家评审意见若确认两者存在实质性差异,需进一步详细施工勘察,则发包人和承包人共同委托第三方进行详细施工勘察,并以勘察报告为准判定是否存在实质性差异。第三方勘察费用由责任方承担。
发包人代表应在评审工作结束后7天内将专家评审意见报告通知承包人,承包人如没有异议须签字确认,视为其对施工勘察资料负责,并且考虑了所有可以合理预见的不利情形及风险;若承包人有异议,按争议约定处理。组织专家评审工作所产生的费用由承包人承担。
第二次评审时在施工过程中,承包人认为发生了不可预见的不利物质条件,应在现场工地条件被扰动前,以书面形式及时通知发包人代表。发包人代表接到通知后,应立即调查这一情况,并搜集现场资料。在施工过程中承包人遇到地质条件变化时,即使发包人未及时发出指示,承包人也应采取合理措施继续施工,避免损失的扩大。
若承包人认为此不利物质条件构成工程变更,可在事件发生后28天内向发包人代表提出书面申请,要求对发生的不利物质条件构成工程变更进行专家评审。承包人须提供证据证明,发生的不利物质条件是无法合理预见的,且与通常的自然条件和类似工程的常见情形存在较大差异,仅仅是与施工勘察报告的差异不得作为变更和索赔的依据。
发包人和发包人代表在接到承包人书面申请后14天内,组织专家对该不利物质条件是否构成工程变更进行评审,出具评审意见报告。评审依据为承包人原施工勘察报告和事件发生后的现场资料及承包人的相关证据和资料。
发包人代表应在评审工作结束后7天内将专家评审意见报告通知承包人,承包人如没有异议须签字确认;若承包人有异议,按争议约定处理。组织专家评审工作所产生的费用由承包人承担。
经专家评审发生的不利物质条件若构成工程变更,发包人代表应当及时发出变更指示,补偿承包人为克服不可预见的物质条件而承担的额外费用,如果工期已经或将受到延误,也应相应顺延工期。
3.2设计责任的界定
为了保证在施工过程中对总承包商的设计进行交底,同时其他专业承包商也便于对图纸存在的问题进行咨询,项目经理下分设施工经理和设计经理。
DB合同的施工图设计责任分为两类,一类是对施工总承包来说的;另一类是对传统模式下按图施工的专业承包商施工责任来说,这关系到设计的批准与变更。
发包人有权在设计审查之前和之后,对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、审查和确认。发包人的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
为了保证设计的深度,要求总承包商在提供专业承包商需要的图纸时,同时提供详细准确的清单,并对清单的准确性负责。
对于总承包商负责施工的部分的变更指的由发包人提出,而对于其他标段的变更,要具体的区分导致变更的原因是发包人修改还是总承包商设计图纸的缺陷,以此保证总承包商提供的设计文件的深度。
3.3变更的计价
对变更工程的估价,在该项目背景下,由于最初招标时是依据初步设计,不可能提供详细准确的工程量清单,而传统的工程量变更的计价三原则参照的是已标价工程量清单的单价。在本工程中,虽然要求总承包商参照经评审的施工图纸,根据中标时提供的比较粗的工程量清单,再提供一份详细分解的工程量清单,但由于施工图纸是由总承包商提供的,这样很容易产生不平衡报价,因此对于传统的工程量变更的计价三原则就不再完全适合本工程。
在该合同中,决定对传统的变更计价原则进行了修改,在合同中约定,不论变更的部分是不是在原工程量清单中存在子目的均要求总承包商重新报单价。对于在已标价工程量清单中已经包含的子目,按照已标价的工程量清单中的单价与招标控制价相比的优惠比例进行调整;对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,由承包人按投标时的计价标准,编制综合单价报送监理复核,由发包人审定。
对变更工程量的确认,首先对变更的提出进行了限定,规定变更指示必须是由监理人发出,参照经评审的施工图纸,施工过程中总承包商对施工图纸的优化不能算是变更。
4、结语
通过对本工程设计施工总承包合同体系的策划,对合同体系和项目管理制度的关系,以及对合同双方的权利义务的界定,都有了较为深刻的理解。尤其是勘察设计责任的界定有了深入的认识。
作者:佟艳臣
发包方:汉寿县职工文化活动中心工程项目部 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵循自愿、平等、诚信原则,甲、乙双方经协商,一致同意就工程施工事项,订立合同。
一、工程施工项目:
1、工程施工项目名称:汉寿县职工文化活动中心
2、工程地方:汉寿县龙阳镇龙阳大道
3、承包范围及内容:乙方以包工、包小型机械及乙方施工人员所需要的劳保用具等(包括雨衣、安全帽);
(1)乙方负责所有混凝土浇筑所需的设备
(2)乙方负责施工所末端配电箱以外的电源线及照明;
(3)乙方必须保证每道工序检验合格,返工费用及损失自负。
二、乙方的义务:
1、乙方必须提供所需材料的准确数量;
2、乙方必须配合项目放线定位;
3、乙方必须厉行节约,做到所有砌墙用砖不能随意乱砍乱丢,粉墙砂灰不得浪费,做到要多少用多少;
4、乙方必须按图按规定、规范施工,否则赔偿一切经济损失,并处双倍罚金;
5、乙方必须做到文明施工,水泥须有集中堆放处,确保防潮堆码;
6、施工过程中需要加班时无条件加班,加班所产生的各项费用乙方自行承担。
三、安全责任及奖罚条款:
1、乙方必须确保施工人员遵循《建筑工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律:包括建设单位、监理单位的管理制度,牢固树立“安全第一”、“预防为主“的宗旨,杜绝各种安全事故发生。乙方还应保证遵守如下几条:
(1)现场施工人员进入施工场地,必须佩戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋;熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业;酒后或身体状态不佳的工人不得安排进行高空作业或有危险;
不熟悉操作程序的工人不得安排进行高空作业或有危险的工程作业;情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场。
(2)吊车吊物时,不准斜拉吊索吊钩。不得随意翻动已搭好的外架铺板和防护措施。
(3)不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人和人物甩出架外伤人;
(4)非专业人员不得乱接触机械设备及电缆线头或乱接乱搭。 (5)工程项目所在地之外所发生的一切安全事故甲方概不负责; (6)施工过程中因操作所发生的安全事故医疗费用不及5000元的由乙方自行负责。
2、如违反操作规程施工发生安全事故,费用乙方自行负责;凡有有安全因素乙方有权拒绝施工作业,并报告甲方现场管理人员,因甲方强行要求施工作业造成安全事故由甲方负责;
3、乙方施工全部完工验收后如未发生安全事故,甲方将将现金伍千元作为安全奖。
四、工程工期要求及奖罚条款:
1、工期必须按项目部编排的进度计划只能超前不得延后;
2、乙方保证高效率的组织足够的工人施工,按甲方要求的工期表安成相应的工程量,否则按建设单位与施工单位的施工合同条款进行处罚;
3、在整个施工过程中,乙方必须对所进行的施工项目进行养护并保证楼面整洁;
4、乙方在施工中不服项目部指挥,不能按照完成工期指定计划,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
五、甲乙双方的权利与义务及处罚条款:
1、乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更改合同,更换承包人,增加施工班组或工人。
(1)不按图纸工艺、变更、规程、规范要求施工的,影响工程进度和质量的;
(2)不遵守工程各项制度和合同条款的(包括建设方规定的各项条款);
(3)不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排、监督,违反工地纪律,打架斗殴,造谣生事,盗窃的。
(4)对乙方施工人员不合理用料的,甲方有权对浪费行为罚款。
(5)甲方保证在乙方提供材料清单24小时内组织进场。
2、乙方的权利和义务:
(1)如甲方不按合同付款,乙方有权终止合同并协议处理工资款;
(2)乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责;
(3)乙方应按施工图至少提前3天向甲方提出来供各部位的需用材料计划;
(4)乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;如发生群殴事件,重罚款各方贰仟元,产生不良后果,责任方 理赔后劝其出场;
(5)乙方施工过程中必须节约用材,合理下料,合理拼用余料;
(6)主体完工后,其附属工程(室内构造柱等)必须随喊随到配合施工。
六、结算价格;
按建筑面积每平方米 元计算(建筑面积以开发商支付甲方建筑面积为准)
七、付款方式;(乙方采取垫资形式完成此工程。)
1、地下室完工后,付地下室工程量总价的60%,主体完工后付至地下室工程量总价的80% ;
2、主体框架工程封顶付至总工程款的40%;
3、主体砖砌体工程完工付至总工程款的60%;
4、内外粉工程完成付至总工程款的70%;
5、所有附属工程完工预验收合格后付至总工程款的80%。
6、地下室及地上工程竣工验收合格后,付至总工程款的90%,余款为保证金(两年内付清)。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日生效。
发包方:汉寿县职工文化活动中心工程项目部 年 月 日
承包方: 年 月 日
建筑工程劳务施工承包合同
(泥工班组)
发包方:戴家河农贸市场项目部(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)
为了认真搞好戴家河农贸市场工程建设,遵循优质、安全、高速、低耗的原则,甲、乙双方就该项目的砼、泥、付工程施工承包事宜,双方充分协商达成以下协议:
第一条:工程概况
该工程结构形式为框架结构。层次:三层,建筑面积约 3371 m2,建设地点:戴家河社区。
第二条:承包方式及承包范围
该工程的砼、泥、付工的全部工作内容按单项工程数量乘以承包单价包干的形式总承包(不再发生计时工)。所承包的内容说明如下:
1、按照该项目的施工图纸、设计变更和现行的施工规范及相应的标准,针对项目所属砼、泥、付工从凿桩头开始的全部工作内容及与砼、泥、付工有关的工作内容;
2、从基础施工起的场地平整、基坑清理、基坑排水的集水井、排水沟及基坑支护工作。基础施工完后的土方回填。
3、搅拌机的安装、挖坑、门吊基础等;
4、与乙方承包工作相关的所需材料、机械的卸车工作(砂石、红砖、空心砖、水泥不包卸车);
5、施工场地与乙方相关的卫生清理工作(包括所有混凝土垃圾部分)。
6、浇筑砼及浇筑砼全过程所含的工作;
7、按设计图纸及规范要求所需砌体工作及相关的全部工作(包括砌体的放线、底座、反沿、栏板墙);
8、内外灰的粉饰、外墙砖、地面(不包括水磨石)明沟散水,
9、施工层砼及时清理及回收使用,外架上的与乙方相关的卫生清理;
10、施工层除木类和钢筋外的所有卫生工作(包括上级部门检查时所需卫生清理工作50个工日内不计算);
11、乙方施工所需的工具、用具斗车以下各种工具、用具、防护用品、劳动保护用品等。
12、主体砼的补整、清理及主体验收时的楼面卫生工作(包括打扫卫生的工具、用具),楼面的排水处理工作;
14、主体封顶后的屋面找平、找坡、刚性层浇捣、屋面瓦的安装。
15、现场所有与乙方施工及生活的相关场地的卫生工作,如垃圾需外运,垃圾外运的装车工作;
16、砼的养护工作和红砖的湿水工作;
17、砌体所需的石灰池及浸泡石灰工作,水泥棚下垫隔离板;
18、与乙方相关的零星工作;
19、砼走模由木工凿除后的补整工作;
20、龙门桩分线及胎模放样;
以上工作内容均在承包价格范围内。甲方不再计任何计时工,如发生计时工,经甲方确认后的计时工按80元/天计算。乙方要积极主动完成,如果乙方在履行过程中不主动或回避,甲方有权采取措施(请临时工完成,所发生的工资由甲方直接发放给临时工,工资标准120元/天,乙方不能有任何异议)。
第三条:施工质量要求
1、 根据施工图纸及相关规范、标准,做好砼的捣制、砖墙及空心砖墙的砌体工作并保证砼的养护;
2、 楼面浇筑砼时按设计控制好标高,处理好房间的平面高差,并用直尺将高差处一次处理到位;
3、 所有楼面、楼梯均为不开找平层的处理方法,在浇筑砼时二次撮平,达到找平的效果,梯级按捣制清水,以后不粉刷(如果楼面需要找平,按找平、粉饰面积以扣除8元/m2工资计算);
4、 所有砼的浇筑要密实,如有少量的蜂窝、麻面拆除后要及时补整便于一起养护(不要过后再补,补整时按施工员的要求补整);
5、 砌体工程的隔墙砌筑时要严格按规范施工;
工程质量达不到上序要求时,按《施工现场管理及违规处罚实施细则》执行,由于乙方原因所造成的工程质量留下缺陷或返工所造成的损失,按损失金额双倍作为乙方的罚款。
第四条:施工安全及文明施工要求
1、乙方有责任对所属职工进行安全生产知识宣传,教育并督促职工遵守安全生产规范、规程,遵守甲方制定的《施工现场管理及违规处罚实施细则》之《安全生产违章处罚制度》,全面对其安全生产负责;
2、乙方要派一名兼职安全员,负责日常的安全生产检查工作,及时发现和纠正不安全生产的行为,发现其安全隐患及时与项目部联系并排除隐患;
3、 坚决杜绝外架上零乱摆放材料,剩余的零散材料、机械及关工具、用具要及时清理;
4、 杜绝高空掉物现象(如果掉物,每次对相关负责人处以500元的罚款);
5、 上部外架没有搭设完整,不能上架作业;
6、 所使用的设备及电源线、开关箱等,保持良好的状态,经甲方管理人员检查如果有带病或不良情况时要立即修复或更换;
7、 要督促所有施工人员,坚持使用“三宝”及相关的安全防护用品;
8、 在合同实施过程中,因乙方原因、措施不力,或没有认真履行以上1-7条的职责所造成的安全事故,应迅速组织先送医院,所造成的责任和损失(含第三者的责任和损害)由乙方负责。如果在施工过程中所发生事故的,经济损失累计超过贰万元,超过部分乙方负责承担50%;如果在施工过程中发生了较严重的安全事故,经济损失一次超过三万元的,乙方
负责承担30%。
9、 在合同实施过程中,乙方所有使用的机械设备、工具、用具及与乙方相关的材料等需按甲方管理人员的要求放置,施工完后及时清理和放置。
10、 现场及生活区与乙方有关的场地应保持卫生清洁,如有垃圾应积极主动的清理;
11、 遵守甲方现场文明施工制度,甲方提出的相关问题及时处理;
第五条:承包价格
根据本工程设计图纸和变更,按湖南省预算定额(99定额)的建筑面积计算规则计算其建筑面积,按元/m²的综合单价包干总包工的形式承包给乙方施工。
该综合承包价格除本合同第二条的承包方式及承包范围外,还包括:
1、 各种津贴:工资津贴、生活补贴、节假日加班费、夜班施工补贴、赶工补贴等。
2、 劳动用品:雨雪天施工所需配备的雨衣、雨鞋、手套等。
3、 管理费用:劳务施工所需管理人员的工资和费用。
4、 安全帽:安全帽由甲方统一购买,乙方统一领取,领取时乙方按安全帽购回价格计算。
第六条:工程款支付
甲方按下列施工进度向乙方支付工程款:
1、施工过程中只支付正常生活费。
2、当乙方施工完成主体封顶并完成场地清理按已完成的工程量支付工程款50%。
3、当工程全部完成,竣工验收后支付至全部工程款的70%。
4、剩余的工程款2010年春节前付清。
每次支付工资时,乙方要将已完成的工程量列出清单,由甲方施工员审核后按每阶段已完成工程量支付50%,乙方工作全部完成后,应办理好工程结算由甲方有关人员审定后作为支付工程款的依据。
第七条:工期要求
1、该项目预计开工日期为2010年9月份,在 2010 年12月10日全部
竣工。
2、 乙方在该项目的主体施工过程中是控制施工进度的主要因素,乙方必
须配备足够的施工人员确保施工进度,
3、当乙方施工进度明显影响其它工种进度时,其它工种的误工损失由乙方负责。
第八条:乙方应具备的条件及责任
1、 在施工期间应配备熟悉施工图纸及规范、标准的施工员及有经验的施工班组及施工人员;
2、 特种工要持证上岗,上岗前将特种作业工作证交项目部验证后留复印件备查;
3、 办理暂住证时所需要的职工花名册及相关的证件(身份证、计生证);
4、 乙方必须有本项目所需要的机械、设备及各种小型工具、用具等;
5、 乙方所组织的民工在进场时都必须凭有效身份证由乙方造好花名册报甲方备案,离去工地时,乙方应将离去的民工名册报甲方销案,如果没有报甲方备案的属乙方私招顾的民工,甲方对乙方私招顾的民工不负任何责任;
6、 未满期18周岁、精神病残者不得施工作业;
7、 乙方在履行合同过程中,每月不少于15天在工地安排管理;
8、 乙方应遵守甲方各项制度,如班组之间出现打架斗殴,项目部将对有关班组罚款伍仟圆,项目部和解、调解不成再移交当地公安机关处理。
第九条:该项目的目标管理为一次性合格工程,努力创文明工地,乙方在施工过程中要特别重视工程质量和文明施工。
第十条:合同终止与解除
在下列情况下甲方有权终止本合同:
1、 乙方施工质量对照《建筑工程质量评定标准》检查,达不到合格时;
2、 乙方不能按工程进度计划完成自己的相关工作,耽误相关工种的施工进度时;
3、 当乙方施工员和管理人员不服从甲方管理人员及有关单位管理人员的
管理,不听从指挥时;
4、 由于乙方施工过程发生安全事故或者其它原因不能顺利进行施工时; 在以上情况下甲方有权终止合同乙方应当接受。退场时工资按实际完成的工程量×0.70支付给乙方后,不再办理结算手续,也不再支付工程款,未办理结算部分作为乙方对甲方的损失赔偿。
在下列情况下乙方有权终止本合同:
1、 甲方或建设单位原因造成工程连续停工30天以上且没有明显复工日期;
2、 甲方不按约定支付工程款拖延30天以上;
以上情况下乙方有权终止履行合同,且可要求根据实际完成的工程量按合同第六条约定进行结算。但在停工期间造成的一切损失,甲方不负责赔偿,乙方对终止合同时而造成甲方的工程损失不承担责任;在终止解除时如果有争议,双方可在15日内向合同仲裁部门申请仲裁。
第十一条:本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效,本合同在该项目竣工验收合格,财务结清后自动失效。
甲方(签字):乙方(签字):
联系方式:联系方式:
合同订立于长沙
年月日
甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规,甲、乙双方本着“诚实守信,互惠互利”的原则,经友好协商一致达成如下合同条款:
一、工程名称、地点、承包内容及方式:
工程名称:工程地点:承包范围:承包方式:
二、合同工期及工期延误:
1、开工时间在甲方完成三层墙面抹灰后,乙方正式进场施工,竣工时间为甲方墙面抹灰全部完成后日后完成。(以实际进场施工之日算起)。
2、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延。双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
A、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫仪式者;
B、因非乙方原因停水、停电、停气造成仪式累计超过
C、其他非因乙方原因造成仪式累计超过小时。
三、付款与结算方式:
1、2,工程单价为/m2,工程总款按实际外墙内保温施工面积结算。
2、甲方按施工进度每月收方支付工程进度款80%。
3、整体工程竣工验收合格后,甲方一个月内庆一次性向乙方结清所余款项。
4、乙方负责出具节能保温施工合格报告。
四、工程质量:
乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担。
五、施工安全:
1、为保证施工正常进行和加强双方协作,甲方委派 同志,乙方委派同志负责现场具体工作的联系。
2、乙方严格遵守甲方的施工现场管理规定,保证安全文明施工。
3、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求同,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
4、进行施工现场施工人员要登记造册。进入施工现场
必须戴好安全帽,不得穿拖鞋,高跟鞋及易滑硬底鞋。劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,甲方概不负责。
六、违约责任:
1、甲方工程进度款若未按合同规定支付,乙方有权停止施工,所造成的一切经济损失由甲方负责 。
2、本合同一经签定,双方应严格遵守,不得违约,否则违约方应支付另一方违约金人民币。
七、解决纠纷的办法:
本合同在履行中双方如发生争议或纠纷,双方应协商解决。协商不能解决时,双方可向当地人民法院提起诉讼。
八、其他
1、本合同经双方签字盖章后生效,保修期满后本合同自动解除。
2、本合同在履行期间,未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,另行签到订补充协议,补充协议具有同等的法律效力。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方签字:乙方签字:
经办人:经办人:
电话:电话:
年月日年月日
合同编号:__________
模板单项工程承包施工合同
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
模板单项工程承包施工合同
发包方(以下简称甲方):公司项目经理部
承包方(以下简称乙方):模板工程承包班组
甲方承建的模板单项工程,于___年___月___日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。
二、承包造价:以模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米___元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。
三、组织领导
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1.甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(材料运至现场___米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日___元。
2.乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固,不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值,乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必须把所有木工用料堆回指定位置。
8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离厂。
五、工程质量及验收标准
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给___%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2)结算程序:每月底结算当月___-___日(___日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性___元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在___元以内,不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):工程公司项目经理部
代表:__________
承包方(乙方):模板工程承包班组
代表:__________
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
广西壮族自治区龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋工程的制作和安装.
二、承包造价
1.±0.000以下<包地下室>按设计图纸每吨350元计算.
2.±0.000以上按实际建筑面积每平方米16.5元. 屋面后水池不包含在内.
3.垫块的制作按点工计算,所有产生的点工按80元一天结算.
四、双方责任
1.甲方责任:
(1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3) 提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4) 保证材料供应(材料运至现场______米内,在一层时提供钢筋上楼设备),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2.乙方责任:
(1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
(4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
(5) 严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
(6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,
工完退回。
(7) 负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
(8) 钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
(9) 钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
五、工程质量及验收标准
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、付款方法
1. 为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方以每人15一天给付生活费.,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清80%工款。
2.楼面挠捣后按层付清80%工款.
3工程完工验收通过后二十天内结算并付清所有工款,
七、其它
1.如因甲方原因造成停工和误工,甲方补给乙方生活费15每人每天,
2.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
3.由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
4.凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商
本合同一式二份,甲方执一份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):工程公司项目经理部
代表:____________________________
签约时间:________________________
承包方(乙方):钢筋工程承包班组
代表:____________________________
签约时间:________________________
发包方(以下简称甲方):工程公司项目经理部
承包方(以下简称乙方):钢筋工程承包班组
甲方承建的钢筋单项工程,于2008年月日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。
二、承包造价:
以总钢筋设计含量计算,单价160.00元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作55.00元/吨;钢筋安装绑扎105.00元/吨。
三、组织领导:
1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4) 合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3) 提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4) 保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5) 严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7) 负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
8) 钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9) 钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要
求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工 期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1) 为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2) 结算程序:每月底结算当月1-30日(31日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其 它:
1) 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2) 由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4) 伤者费用在200元以内,不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):工程公司项目经理部承包方(乙方):钢筋工程承包班组
代表:代表:
签约时间:签约时间:
钢筋班组劳务分包合同 发包方: (下称甲方) 承包方: 身份证号码: (下称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 的有关规定,现将 工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议,以资共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及工作内容:本工程自基础开始,至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作,具体内容主要包括:
1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作;
2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作;
3、钢筋进场后的卸料、堆放、运输、搬运;
4、钢筋余料、废料的归类及堆放工作;
5、无偿负责责任区内的标准化管理工作。
四、承包形式本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。
五、承包单价及付款方式:
1、承包单价:本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算,钢筋制作、绑扎、安装、焊接(除电渣压力焊接头另外单独结算外,其它焊接不再另计)的综合单价为 元/吨,基础部分单价为 元/吨,主体部分单价 元/吨(上述单价包括本工种所需的机械、焊条、扎丝费用);φ16以上钢筋的电渣压力焊接头统一按 元/只进行结算。
2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,每月28日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。(2)工程量结算至每月底,到下月 日按所完工程量达优良标准的 %付款。其余部分待主体结顶后 天内付至已完工程的 %,工程竣工验收合格后付至总工程款的 %,余款作为保修金,保修期满后付清。(3)乙方承包人须将职工分配清单上交甲方财务,(甲方财务造册发放到每位职工,领取工资随带身份证和工作证,否则甲方财务拒绝付工资)。(4)乙方应按月提供考勤情 .....
推荐阅读:
泥工施工承包合同(精选9篇)12-30
单项施工承包合同(精选9篇)12-04
单项木工施工承包合同(共8篇)10-20
施工承包单项合同范本(精选9篇)11-17
单项工程承包施工合同(精选6篇)03-12
泥工承包合同书04-20
泥工工程承包合同(精选9篇)11-10
单项工程劳务承包合同(共7篇)10-17
钢筋工程单项承包合同(精选8篇)02-02
模板单项承包合同样板(推荐6篇)05-09