一建水利2017真题
2017一级建造师考试《水利水电工程》真题及答案
一、单选题
1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。 A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】A
3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为()。 A.管涌B.流土C.接触冲刷D.接触损失 答案：B
4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是()。 A.水力冲填截流B.定向爆破截流 C.浮运结构截流D.立堵截流 答案：D
5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是()。 A.旋喷桩B.排水法C.挤实法D.灌浆法 答案：D
6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分()级。 A.6B.8C.10D.12 答案：D
7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以()作为设计控制指标。 A.压实度B.最优含水率C.最大干密度D.相对密度 答案：D
8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于()。 A.大(1)型B.大(2)型C.中型D.小型 答案：C
9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是()。 A.钻孔压水试验B.釆用红外线检测弹模
C.钻孔灌桩试验D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。
A.3B.5C.7D.10 答案：D
11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177号),不属于施工准备条件的是()。
A.可行性研究报告已批B.环境影响评价文件已批准 C.办理施工报建D.年度水利投资计划下达 答案:C
12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号),拟实施代建制项目应在()阶段前选定代建单位. A.施工准备B.开工建设C.可行性研究报告D.主体开工 答案：A
13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，,承包人未设立现场管理机构的属于()。
A.转包B.违法分包C.出借资质D.借用资质 答案：A
14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号),项目法人应自()内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。
A.开工报告批准之日起10个工作日 B.工程开工之日起10个工作日 C.开工报告批准之日起15个工作日 D.工程开工之日起15个工作日 答案：D
15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。
A一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故 答案：B
16、根据《水利水电建设工程验收规程》SL23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。
A.12B.6C.4D.3 答案：B
17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号),枢纽工程专项验收由()负责。
A.项目法人B.监理单位
C.省级人民政府能源主管部门爭D.国家能源局 答案：C
18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。
A.7%B.11%C.15%D.20% 答案：B
19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。
A.每季一次B.每半年一次C.每年一次D.每两年一次 答案：C 20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。
A.施工组织设计报审表B.复工申请表 C.变更申请表D.施工月报表 答案：B
21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。 A.临时建筑物的结构形式g9B.保护对象的重要性 C.临时建筑物的规模D.使用年限E.失事后果 答案：BCDE
22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。
A.进口水泥B.存储2个月的普通水泥
C.存储2个月的快硬水泥D.对质量有怀疑的水泥 E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥 答案：ACDE
23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。 A.施工弃水量B.围堰渗水量C.堰身含水量 D.基坑积水量E.可能的降水量 答案：BCDE
24、骨料开采量确定的依据主要有()。 A.骨料的运输能力B.骨料的需要量 C.混凝土浇筑强度D.开挖料的可利用量 E.骨料的拌合能力 答案：BD
27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528号),水利工程项目建设实行()等制度。
A.项目法人责任制B.招标投标制 C.建设监理制D.代建制E.PPP制 答案：ABC
28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列检查中，不属于“三检查制度”规定检查内容的有()。
A.班组初检B.监理员抽检C.作业队复检 D.监理单位终检E.项目部终检 答案：BD
29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。 A.水资源保护 B.牵头整治围垦湖泊 C.编制防洪规划 D.水环境治理 E.水污染防治 答案：ABDE 30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49号),建筑业企业在工程建设中需载纳的保证金有()。
A.投标保证金 B.履约保证金 C.工程质量保证金 D.信用保证金 E.农民工工资保证金 答案：ABCE
三、案例分析题 案例一 背景资料
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成,水库总库容
5.84x108m3,电站装机容量6.0MW,主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米,灌溉引水洞引水 流量45m3/s,溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15米，程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理,根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证,三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》
(DL/T5274~2012),对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：
主坝:危险性大小值D为240,可能造成10~20人死亡,直接经济损失，2000~3000万元，
副坝:危险性大小值D为120,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,200~300万元, 溢洪道:危险性大小值D为270,可能造成3~5人死亡,直接经济损失,300~400万
引水洞:危险性大小值D为540,可能造成1~2人死亡,直接经济损失,1000~1500万元
事件三:电站基坑开挖前,施工单位编制了施工措施计划部分内容如下： 1)施工用电有系统电网接入,现场安装变压器一台;
2)基坑采用明挖施工,开挖深度95米,下部岩石采用爆破作业,规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业;
(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工,墩墙最大高度26m; (4)混凝土浇筑采用,塔式起重机进行垂直运输,每次混凝土运输量不超过6m3,并要求风力超过7级暂停施工。
【问题】
1指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别,以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)和《水利工程施正安全管理导
则》(SL721-2015),说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。 3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012),依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源共划分为几级?根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012),在事件三涉及的生产、施工作业中,宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些? 【参考答案】
1.根据库容可知水利枢纽工程的等别为; 根据工程等别,可知电站主要建筑物为2级; 根据保护对象(电站为2级)可知临时建筑物级别为4级; 因本工程为大(2)型,只能一级水利水电专业注册建造师可担任该工程施工项目负责人。
2.(1)三类人员:施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。 (2)三同时：为加强工程施工安全生产管理,建设项目中的安全设施,必须与主体工程同时设
计、同时施工、同时投产使用。
3.依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况,重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。 ②主坝:二级重大危险源;副坝:四级重大危险源;溢洪道:三级重大危险源;引水洞:三级重大危险源。
4.事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的:施工用电(变压器安装)、基坑舟挖、爆破作业、
落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。 案例二
某河道整治工程的主要施工内容有河道硫浚,原堤防加固,新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同,合同约定工期为9个月(每月按30天计算,下同),2015年10月1日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：
本工程施工中,发生如下事件：
事件一:工程如期开工,但因征地未按期完成,导致临时交通道路推迟20天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案;
(1)原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：
(2)新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：
(3)河道疏浚，计划于2015年12月1日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，并上报监理人批准。
事件二,项目经理因患病经常短期离开施工现场就医,鉴于项目经理健康状况,承包人按合同规定履行相关程序后,更换了项目经理。 事件三，承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款,并提供了相关证明材料。
事件四,承包人在编制竣工图时,对其中图面变更比例超过1/3的施工图进行了重新绘制，并按,档案要求进行标号和标注。
1，根据事件一用双代号网络图绘制,从2015年12月1日起,优化进度计划,计算赶工所增加的费用。
2，根据事件二,分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。
3，据事件三,承包人提交的完工付款申请单中,除发包人已支付承包人的工程款外,还应有哪些内容?
4，事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号?竣工图图标栏中应标注的内容有哪些?
参考答案
1，(1)B工作延误20天后，优化后续工作的网络图如下：
(2)①原堤防加固线路为：①→②→③→④→⑤→⑨，线路总长度为260天。由于B工作延误20天，那么原堤防加固需要赶工10天。从赶工费用最低的原则出发，优先压缩费用增加率低的工作。因此工作E压缩2天，工作D压缩5天，工作F压缩3天，满足压缩10天的要求。压缩费用为：24×2+2.6×5+2.8×3=262万元。 ②新堤填筑对工作H和工作J增加了施工队数量,所以赶工的费用累计为:25+22=47万元
2，(1)承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
(2)更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。 3，完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
4，(1)施工图纸变更比例超过1/3的部分,应重新绘制竣工图。重绘图应按原图编号,并在说明栏内注明变更依据。
(2)在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
案例三 背景资料
某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件: 事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。
事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如
下：
(1)由监理单位向项目法人提交验收申请报告; (2)验收工作由质量监督机构主持;
(3)验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成; (4)分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。
事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：
(1)堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t振动平碾,行车速率控制在3kmh以内,铺料厚度0.8m。
(2)坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为
0.6m。
事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷
处理,裂缝处理工作程序如下：
(1)承包人拟定处理方案，并自行组织实施; (2)裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认;
(3)《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。 问题：
1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序? 2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。
3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。
4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。 【参考答案】
1.(1)对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
2.(1)分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。
(2)分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
(3)验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。
(4)项目法人应在分部工程验收通过之日后10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。
3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。
堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。
坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为0.8m，所以试坑深度为0.8m。
4.(1)经监理同意后再组织实施处理方案。 (2)应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位(项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。
(3)应该是报质量监督机构备案 案例4 背景资料
招标人XX省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》,2009年版,编制了新阳泵站主体工程施工招标文件,交易场所为xx省公共资源交易中心,投标截止时间为2015年7月19日,在阅读招标文件后,投标人xx集团对招标文件提交了异议函。
xx省公共资源交易中心：
新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致,投标人须知前附表为26个月，而技术条款为30个月，请予澄清。
xx集团
2015年7月12日
xx集团投标文件中,投标报价汇总表(分组工程量清单模式),如表4-1所示,其中围堰拆除工程
采取1m3挖掘机配8t自卸汽车运输施工,运距3Km,相关定额如表4-2所示。围岩为四类土(定额调整系数为1.09),初级工、1m3挖掘机、59KW推土机、8t自卸汽车的单价分别为2.66元/工时、190元/台时、100元/台时、120元/台时。
190元/台时、100元/台时、120元 表4-1投标报价汇总表
经过评标,xx集团中标,根据招标文件,施工围堰工程为总价承包项目,招标文件提供了初步设
计施工导流方案,供投标人参考,xx集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中,围堰在设计使用条件下,发生坍塌事故,造成30万元直接经济损失,xx集团以施工导流方案为招标文件提供为由,在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件,向发包人提出索赔。
【问题】
1.xx集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由,除背景资料的异议类型外,在招投标过程中,投标人可提供的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出? 2表4-1中A、B、C、D所代表的工程或项目名称是什么?指出预留D的目的和使用D的估价原则。 3.依据背景资料,xx集团提出的索赔能否成立?说明理由,指岀围堰坍塌事故发生后，xx集团提交的相关索赔的函件名称。
4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留2位小数)。
【参考答案】
(1)不妥之处一:发函的对象错误
理由:应该是招标人(xx省水利工程建设管理局); 不妥之处二:异议提出的时间不妥
理由:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。未在规定时间提岀异议的,不得再对招标文件相关内容提出投诉。
(2)对资格预审文件的异议,在提交资格预审文件截止时间2日前提出; 对开标过程的异议,在开标现场提出; 对评标结果的异议,在中标候选人公示期间提出。
2.(1)A—机电设备安装工程;B—临时工程;C—施工降、排水;D—暂列金额 (2)预留D的目的是为了在发生工程变更时使用的而预留的金额。 合同变更估价的原则：
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价; ②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价; ③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。
3.索赔不成立,因为虽然建设单位提供了施工方案,但是作为施工单位来说应将此作为参考文件，并应根据现场条件及设计文件综合考虑后编制与实际施工结合紧密的施工方案,并针对重点结构施工特点制定相关处理措施,避免事故发生。 索赔函件名称:索赔意向通知单、索赔通知单、延续索赔通知书、最终索赔通知书。
4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60(元) 机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80元 材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02元 案例五 背景资料
某水库除险加固工程加固内容主要包括,均质土坝坝体灌浆,护坡修整,溢洪道拆除重建等, 工程建设过程中发生下列事件：
事件一,在施工质量检验中,钢筋、护坡单元工程,以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况,针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。
事件二:溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收,并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定,该单位工程施工质量等级为合格,其中工程外观质量得分率为75%。
事件三：2018年汛前,该合同工程基本完工,由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛,根据度汛方案,建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案,部分内容如表5所示
事件四,合同工程完工验收后,施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书,保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容。
表5土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案
问题：
1.根据《碾压式土石坝施工规范》,简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙,混疑士面结合部位填筑的技术要求?
2.针对事件一中提到的钢筋,护坡单元工程以及混凝土试件,抽样检验不合格的情况,分别说明具体处理措施。
3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果,请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。 4.溢洪道单位工程验收工作中,除事件二所列单位外,还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?
5.根据本工程具体情况,指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。 6.除合同工程完工验收情况外,工程质量保修书还应包括哪些方面的内容 【参考答案】
1.填土前,混凝土表面乳皮,粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。
靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实,可采用小型机械夯或人工夯实,填土碾压时
，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
2.钢筋抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批
钢筋应定为不合格,不得使用。
护坡单元工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工程。
混凝土试件,抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测单位,对相应工程部位进行检验,如仍不合格,应由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有,质量事故已按要求进行处理);工程外
观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。
单位工程验收时,参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。
5.代表漏洞;B代表管涌;C代表洪水超过堤坝顶; D代表决口;
6.除合同工程完成验收情况外还包括:质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是(
)。 A.交会法
B.视准线法
C.小角度法
D.水准观测法 【答案】D 【解析】垂直位移观测，宜采用水准观测法;P11 2.某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程，其相应的拦洪库容为0.8×108m³，该坝施工期临时度汛的洪水标准应为(
)年一遇。 A.20~50 B.50~100 C.100~200 D.200~300 【答案】B 【解析】土石坝200除以2依次类推，P17表8。
3.某溢洪道工程控制段建筑物级别为2级，其闸门的合理使用年限应为(
)年。 A.20
B.30
C.50
D.100 【答案】C 【解析】1级、2级永久性水工建筑物闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的闸门合理使用年限应为30年。
4.右图为挡土墙地板扬压力示意图，图中的Ps是指(
)。 A.浮托力
B.静水压力
C.动水压力
D.渗透压力
【答案】D 【解析】教材P28图渗透压力 5.右图所示的效能方式属于(
)。
A.底流消能
B.挑流消能
C.面流消能
D.消力戽消能
6.某5级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)规定，其边坡的稳定安全系数应不小于(
)。 A.1.05
B.1.15
C.1.20
D.1.30 【答案】B 【解析】简化毕肖普法0.1 P57 7.采用钻孔法检查高喷墙的防渗性能时，钻孔检查宜在相应部位高喷灌浆结束(
)d后进行。
A.7
B.14
C.28
D.56 【答案】C 【解析】围井检查7d，开挖或取样14d，钻孔检查28d;P71 8.黏性土堤防填筑施工中，在新层铺料前，需对光面层进行刨毛处理的压实机具是(
) A.羊足碾
B.光面碾C.凸块碾D.凸块振动碾 【答案】B 9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),生产能力为75m³/h的拌合系统规模为(
)
A.大型
B.中型
C.小(1)型
D.小(2)型 【答案】B 【解析】P95【解析】对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理P86 10.在加工场加工钢筋接头时，一般应采用(
)
A.绑扎连接
B.气压焊连接
C.接触点焊连接
D.闪光对焊连接 【答案】D 【解析】加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊;P108 11.明挖爆破施工，施工单位发出“鸣10s，停，鸣10s，停，鸣10s”的音响信号属于(
)。 A.预告信号
B.起爆信号
C.准备信号
D.解除信号 【答案】B 【解析】P140 12.根据《中华人民共和国水土保持法》，下列关于水土保持设施与主体工程“三同时”说法，错误的是(
)。
A.同时设计 B.同时施工
C.同时投产使用
D.同时验收 【答案】D 【解析】“三同时”。
13.根据《水利建筑工程预算定额》，现浇混凝土定额中不包括(
) A.清仓
B.平仓振捣
C.铺水泥砂浆
D.模板制作 【答案】D 【解析】注意是定额，不是工程量清单计价。 14.《水利部生产安全事故应急预案(试行)》(水安监【2016】443号)中应急管理工作原则不包括(
)。
A.综合管制
B.预防为主
C.以人为本
D.专业指导 【答案】A 【解析】以人为本，安全第一;属地为主，部门协同;分工负责，协同应对;专业指导，技术支撑，预防为主，平战结合。P233 15.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，以下事故应由省级以上水行政主管部门组织调查的是(
)
A.一般质量事故
B.较大质量事故C.重大质量事故
D.特大质量事故 【答案】C 【解析】质量管理必须掌握的三张表格之一 P205 16.根据《水利工程施工转包等违法行为认定查处管理暂行办法》(水监管【2016】420号)，“工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致”的情形属于(
)。 A.转包
B.违法分包
C.出借借用资质
D.其他违法行为 【答案】C 【解析】P171 17.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)，投标保证金最高不得超过(
)万元。
A.30
B.50
C.80
D.100 【答案】C 【解析】P180 18.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014),大型项目进行竣工决算时，未完工程投资和预留费用的比例不得超过(
)的3% A.总概算
B.总估算
C.预算总价
D.合同总价 【答案】A 【解析】P164 19.根据《水利建设项目稽查办法》(水安监【2017】341号)，稽查组应在现场稽查结束后5个工作日内提交由(
)签署的稽查报告
A.稽查专家
B.稽查人员
C.稽查特派员
D.特派员助理 【答案】C 【解析】P162 20.水闸在首次安全鉴定后，以后应每隔(
)年进行一次全面安全鉴定。 A.5
B.6 C.10 D.15 【答案】C 【解析】P159
二、多项选择题(共10题，每题2分)
21.下列材料用量对比关系中，属于混凝土配合比设计内容的是(
)。 A.砂率
B.水砂比C.水胶比D.浆骨比E.砂石比 【答案】ACD 【解析】P36 注意水砂比与水胶比的区分 22.混凝土防渗墙的检包括(
)
A.开挖检验B.取芯试验C.注水试验D.光照试验E.无损检验 【答案】BC 【解析】教材修订，以前叫开心竹笋，现在只有取S和注水P73 23.关于施工现场临时10kv变压器安装的说法中，正确的是(
) A.变压器装于地面时，应有0.5m的髙台 B.装于地面的变压器周围应装设栅栏 C.杆上变压器安装的高度应不低于1.0m D.杆上变压器应挂有"止步、高压危险"的警示标志 E.变压器的引线应采用绝缘导线 【答案】ADE 【解析】P136 B存在一定的争议，高台周围装设栅栏，最好不选! 24.根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，协力工程不用办理规划同意书的有(
)
A.桥梁
B.堤防
C.水电站
D.码头
E.水库 【答案】AD 【解析】桥梁、码头、道路、管理等涉河建设工程不用办理规划同意书。 25.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计【2012】93号),下列设计变更中，属于一般设计变更的是(
)。 A.河道治理范围变化
B.除险加固工程主要技术方案变化 C.小型泵站装机容量变化 D.地方线路局部变化 E.金属结构附属设备变化 【答案】CDE 【解析】水利枢纽工程中次要建筑物基础处理方案变化，布置及结构形式变化，施工方案变化，附属建设内容变化，一般机电设备及金属结构设计变化;堤防和河道治理工程的局部线路、灌区和引调水工程中非骨干工程的局部线路调整或者局部基础处理方案变化，次要建筑物布置及结构形式变化，施工组织设计变化，中小型泵站、水阐机电及金属结构设计变化等，可视为一般设计变更。
26.根据《节水供水重大水利工程建设质量监督巡查实施细则》，对勘察设计单位巡查的内容包括(
)。 A.现场服务情况 B.现场质量控制情况 C.施工资料完整情况 D.工程实体质量情况 E.涉及变更是否符合规定 【答案】AE 【解析】对勘察设计单位巡查的主要内容，包括现场服务情况，设计变更是否符合规定，设计图纸和施工技术要求是否满足施工需要，是否按规定参加质量评定与验收工作等情况。 27.根据《国务院关于在市场体系建设中监理公平竞争审查制度的意见》，下列行为属于排斥外地经营者参加本地投标活动的有(
)。 A.限定个人只能购买本地企业的服务 B.在边界设置关卡，阻碍本地产品运出 C.不依法及时发布招标信息
D.直接拒绝外地经营者参加本地投标 E.限制外地经营者在本地设立分支机构 【答案】CD 【解析】P177 不依法及时有效发布招标信息，直接明确外地经营者不能参与本地特定的招标投标活动，对外地经营者设定明显高于本地经营者的资质要求或者评审标准，变相限制外地经营者
28.根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》(SL557-2012)，审计终结阶段要进行的工作包括(
)。
A.下达审计结论
B.征求意见
C.出具审计报告
D.整改落实
E.后续审计 【答案】DE 【解析】P167 采取排除法终结阶段
29.《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015)中，载人提升机械应设置的安全装置包括(
)。
A.超载保护装置
B.断绳保护装置
C.防爆保护装置
D.限速保护装置
E.防御保护装置
【答案】ABD 【解析】上限位装置、上极限限位装置、下限位装置、断绳保护装置、限速保护装置、超载保护装置;P382 30.根据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB/T50297-2013),水利水电工程建设风险类型包括(
)。
A.质量事故风险 B.工期延误风险
C.人员伤亡风险
D.经济损失风险 E.社会影响风险
【答案】BCDE 【解析】根据《大中型水电工程建设风险管理规范》 GB/T 50927—2013，水利水电工程建设风险分为以下五类：1.人员伤亡风险。2.经济损失风险。3.工期延误风险。4.环境影响风险。5.社会影响风险。
案例一
【背景资料】
某大(2)型水库枢纽工程由混凝土面板堆石坝、电站、溢流坝和节制闸等建筑物组成节制闸共2孔，采用平板直升钢闸板,闸门尺寸为净宽15m ,净高12m ,闸门结构如图1所示。
图1平板钢闸门结构图
某水利施工单位承担工程土建施工及金属结构、机电设备安装任务，闸门槽采用留槽后浇二期混凝土的方法施工:闸门安装完毕后施工集位及时进行了检查、验收和质是评定工作,其中平板钢闸门单元工程安装质畺验收评定表如表1所示;
表1 平板钢闸门单元工程安装质量验收评定表
【问题】
1.分别写出图1中代表主轨、橡胶止水和主轮的数字序号; 2.结合背景材料说明门槽二期混凝土应采用具有什么性特点的混凝土;指出门槽二期混在入仓、振捣时的注意事项; 3.根据《水闸施工规范》(SL27-2014)规定,闸门安装完毕后水闸蓄水前需作什么启闭试验?指出该实验目的和注意事项; 4.根据《水利水电工程单元工程施工质是验收评定标准-水工金属结构安装工程》(SL635-2012 )要求,写出表1中所示ABC字母所代表的的内容(计算结果以百分数表示，并保留一位小数) 5.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008 )规定,该水库在蓄水前应进行哪项阶段验收?该验收应由哪个单位主持?施工单位应以何种身份参与该验收? 参考答案：
1.8代表主轨、5代表橡胶止水、1代表主轮。
2.浇筑二期混凝土时，应采用补偿收缩细石混凝土。 注意事项：
入仓:门槽较高时，不要直接从高处下料，可以分段安装和浇筑。 振捣:细心、振捣，不要振动已装好的金属构件。
3.闸门安装完毕后，需作全行程启闭试验。有条件时，工作闸门应作动水启闭试验，事故闸门应作动水关闭试验。
实验目的:检查闸门是否能够正常工作。
注意事项:试验前应检查挂钩脱钩是否灵活可靠，充水阀在行程范围内的升降是否自如，在最低位置时止水是否严密，同时还须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况。启闭时，应在橡胶水封处浇水润滑。
4.A:分部工程名称;B:试运行结果 C： 79/101=78.2%。 5.该水库在蓄水前应进行水库下闸蓄水阶段验收; 验收由竣工验收主持单位或其委托的单位主持; 施工单位应以被验收身份参与该验收。
案例二
【背景资料】
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009版)与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同,合同约定：
1)合同工期465无2015年10月1日开工， 2)签约合同价为5800万元，
3)履约保证金兼具工程质畺保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金; 4)工程预付款为签约合同价的10% ,开工前分两次支付,工程预付款的扣回与还清按公式计算;Fl=20% ; F2=90%; 合同签订后发生如下事件：
事件一:项目部要求编制了该工程的施工进度计划如图2所示,经监理人批准后,工程如期开工;
图2施工进度计划图(单位：天)
事件二:承包人完成施工控制网测量后,按监理人指示开展了抽样复测; 1)发现因发包人提供的某基准线不准确,早晨与此相关的数据均超过允许误差标准， 为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点基准线进行复测，并重新进行了施工控制网的测量,产生费用共计3万元増加工作时间5天; 2由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常,承包人进行了测量修整,修正费用0.5万元,増加工作时间2天; 针对上述两种情况承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求; 事件三："土石方开挖及垫层Ⅲ"施工中遇到地址勘探末查明的软弱底层,承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后,把该事件界定为不利物质条件,要求承包人采取合理措施继续施工承包人按要求完成地基处理，导致"土石方开挖及垫层Ⅲ”工作时间延长了 2天,増加费用8.5万元,承包人据此提出了延长工期20天和増加费用8.5万元的要求; 事件四:截止2016年10月承包人累计完成合同金额4820万元,2016年11月份监理人审核批准的合同金额442万元。 【问题】
1.指出事件一施工进度计划图的关键线路(用节点编号表示);"土石方开挖及垫层Ⅲ〃工作的总时差; 2.事件二,承包人应获得的索赔有哪些?简要说明理由。 3.事件三中，监理人收到承包人提出延长工期和増加费用的要求后,监理人按照什么处理程序办理?承包人的要求是否合理?简要说明理由。
4.计算2016年11月份的工程预付款扣回金菰承包人实得金额(单位:万元留2位小数) [参考答案] 1。①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→11→12土石方开挖及垫层Ⅲ工作总时差为5天。
2.承包人可获得的索赔有重新测量费用3万元，工期延长5天。
理由是:发包人提供基线不准确责任由发包人承担，且该工作在关键线路上，总时差为0. 承包人测量人员操作不当造成返工费用0.5万元,増加工作时间2天,责任由承包人自己承担，不予赔偿。
3.监理人应该按变更程序办理0 承包人的要求工期延长20天不合理，要求増加费用8.5万元合理。
理由是："土石方开挖及垫层Ⅲ"属于永久工程，承包商为永久工程进行的补充勘探及处理责任由发包人承担，所以处理费用由发包人承担，由于"土石方开挖及垫层Ⅲ”不在关键线路上，其有5天总时差，故工期补偿只能给15天。 4.该工程预付款总额为：5800 x 10%=580(万元)。 2016年10月、11月预付款累计扣回为：
R10=580x (4820-5800x20%) /5800 x (90%-20%) =522.86 (万元) R11=580x(4820+442-5800x20%) /5800 x (90%-20%) =586 (万元) 由于11月累计扣回预付款大于预付款总额，测11月应扣回预行款为:580-522.86=57.14 (万元) 2016年11月承包人实得金额为442-57.14=384.8(万元)。
案例三
【背景资料】
某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成,其中泵站设计流量120m3/s,安装7台机组(含备用1台总装机容量11900kw,年调水量7.6×108m3,节制闸共5孔，单孔净宽8m,非讯期截止时关闭挡水,讯期节制闸开敞泄洪,最大泄洪流量750m3/s,该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：
事件一:为加强枢纽工程施工安全生产管理,施工单位在现场设立安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责; 事件二:基坑开挖前,施工单位编制了施工组织设计,部分内容如下： 1)施工用电从附近系统电源接入，现场设临时变压器一台; 2)基坑开挖采用管井降水,开挖边坡坡比1:2,最大开挖深度9.5m ; 3)泵站激墙及上部厂房采用现浇混凝土施工，混凝土模板支撑最大搭设高度15m，落地式钢管脚手架搭设高度50m ; 4)闸门、启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装,最大单件吊装重量150kn; 事件三:泵站下部结构施工时正值汛期,某天围堰下游发生管涌，由于抢险不及时,导致围堰决口基坑进水,部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响。事故处理费用70万元,延误40天。 【问题】
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2017 )说明枢纽工程等别、工程规模和主要建筑物级别; 2.指出并改正事件一中的不妥之处，专职安全生产管理人员的主要职责有哪些? 3.根据《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-20154 ,说明事件二施工组织设计中,哪些单项工程需要组织专家对专案进行审查论证; 4.根据《料水利工程质畺事故处理暂定规定》(水利部令第9号)，说明水工程质量事故分为哪几类?事件三点质量事故属于哪类?该事故由哪些单位或者部门组织调查组进行调查?调查结果报哪个单位或部门核备? 【参雜案】
1.工程等别为II等，工程规模为大(2)型，主要建筑物为2级。
2.专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理全面负责不妥,应由项目法人负责专职安全管理人员的主要职责有:(1)对施工现场进行全监督检查:(2)发现安全隐患、险情及时上报安全生产管理机构;(3)发现违规,违章操作应予以制止和纠正。 3.(1)基坑的开挖、基坑的管井降水,需要专家论证。
开挖深度超过5m (含5m )的基坑的土方开挖、支护、降水工程需要专家论证,本题中的开挖深度为9.5m ,超过了 5m。
(2 )泵站墙及上部厂房采用现浇混凝土施工;混凝土模板支撑最大搭设高度15m ,落地式钢管脚手架搭设高度50m ;需要专家论证。
混凝土模板支撑最大搭设高度15m超过了8m ,落地式钢管脚手架搭设高度50m超过了一定规模,需要专家论证。
4.根据《水部工程质量事故处理暂定规定》(水利部令第9号),水利工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。 事件三属于较大质量事故
案例四
【背景资料】
某水枢纽由混凝土重力坝、引水隧洞和电站厂房等建筑物组成，最大坝高123m水库总库容2xl08m3 ,电站装机容量240MW ,混凝土重力坝剖面图见图4。
图4 混凝土重力坝剖面图
本工程在施工中发生如下事件: 事件一:施工单位根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DI/T5148-2014)和设计图纸编到了帷幕灌浆施工方案,计划三排帷幕孔按顺序ABC依次进行灌浆施工：
事件二:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),先按高峰月浇筑强度初步确定了混凝土生产系统规模,同时又按平层浇筑法计算公式Qh≥khSD/(ti-t2)复核了混凝土生产系统的小时生产能力：
事件三:施工单位根据《水工混凝土施工规范》(SL667-2014),对大坝混凝土采取了温控措施,首先对原材料和配合比进行了优化,;降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合、运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度; 事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计:1)有3组试样抗压强度为设计强度的80% , 2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007 )对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测; 事件五;本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察、设计、监理、施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作，召开自查工作会议，自查完成后，项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告，工程部门提出：本工程质畺监督部门末对工程质量等级进行核定，不得验收; 【问题】
1.改正事件一中三排帷幕灌浆,简述帷幕灌浆施工工艺流程; 2.指出事件二中计算公式中的含义; 3.说明事件三中"混凝土浇筑温度"这一规范属于的含义，指出在混凝土拌合、运输过程中降低混凝土浇筑温度的具体措施; 4.说明事件四中混凝土强度评定为不合格的理由，指出对结构物混凝土强度进行检测的方法有哪些? 5.除事件五中列出的参加会议的单位外，还有哪些单位代表应参力自查工作和列席自查工作会议?工程主管部门的要求是否妥当?说明理由。 [参考答案] 1.C→A→B; 帷幕灌将施工工艺流程:钴孔、裂隙冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。 2.Kh:小时不均匀系数; S:最大混凝土块的浇筑面积(m); D:最大混凝土块的浇筑分层厚度(m); t1：混凝土的初凝时间(h); t2:混凝土出机后淺筑入仓所经历的时间(h)。
3."混凝土浇筑温度"是指混凝土经过平仓振捣后，覆盖上层混凝土前，在距离混凝土面10cm深处的温度。
混凝土拌合中采用加冰或加冰水拌合，对骨料进行预冷等。 混凝土运输中搭设凉棚或覆盖等措施。
4.3组混凝土试样强度为设计强度的80% ,不符合规范要求，规范要求是任意一组试块强度不低于设计强度的85%; 试样混凝土的强度保证率为78% ,不符合规范要求，规范要求是强度保证率不小于80%;故评为不合格。
结构物应进行钻孔取芯和压水试验。大体积混凝土按每万立方米混凝土钴孔2-10m,钢筋混凝土以无损检测为主。
5.参加自查的单位还有设备制造(供应)商以及运行管理单位的代表参加，质量和安全监督机构应派员列席自查工作会议。 工程主管部门的要求不妥。
理由：按照新的规定工程质量监督部门只需要对质量等级进行核备，而不是核定。
案例五
【背景资料】
某大型引调水工程施工投标最高限价3亿元,主要工程包括水闸、渠道及管理设施等,招标文件按照《水利水电工程标准施工招标(2009版)编制,建设管理过程中发生如下事件： 事件一：招标文件有关投标保证金的条款如下：
条款1:投标保证金可以银行保函方式提交,以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出; 条款2:投标保证金应在开标前3天向招标人提交; 条款3:联合体投标的,投标保证金必须由牵头人提交：
条款4:投标保证金有效期从递交投标文件开始,延续到投标有效期满后30天止; 条款5:签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息除招标代理费后退还：
事件二:某投标人编制的投标件中,柴油预算价格计算样表见表5
表5 柴油预算价格计算样表
事件三:中标公示期间，第二中标候选人投拆第一中标候选人项目经理有在建项目(担任项目经理)，经核查该项目已经竣工验收，但在当地建设行政主部门监管平台中末销号; 事件四:招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600万方式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但末中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同：
事件五:承包人已按发包人要求交履约保证金,合同支付条款中,工程质量保证证金的相关规定如下：
条款1:工程建设期间，每月在工程进度支付款中按3%比例预留,总额不超过工程价款结算总额的3% ; 条款2: 工程质量保修期间，以现余、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的5% ,以银行保函方式预留工程质量保证金的,预留总额为工程价款结算总额的3% ; 条款3:工程质量证金担保期限从通过工程竣工验收之日起计算： 条款4:工程质量保修期限内，由于承包人原因造成的缺陷，处理费用超过工程质量保证金数额的,发包人还可以索赔; 条款5:工程质量保修期满时,发包人将在30个工作日内将工程质量保证金及利息退回给承包人; 【问题】
1.指出并改正事件中不合理的投标保证金条款; 2.根据事件二，在答题卡上绘制并完善柴油预算价格计算表;
3.事件三中，第二中标候选人的投斥程度是否妥当?调查结论是否影响中标结果，并分别说明理由。
4.指出事件四中发包人做法的不妥之处，并说明理由。
5.根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质【2017】138号)和《水利水电工程标准施工招标文件》(2009版)，事件五中质量保证金条款中不合理的条款有哪些?说明理由。 【参考解析】 1.条款2投标保证金应在开标前3天向招标人提交不合理, 改正:投标保证金同投标文件同时提交,在投标截止前提交; 条款4投标保证金有效期从递交投标文件开始,延续到投标有效期满后30天止不合理, 改正 ：投标保证金有效期从投标截止时间开始计算,其有效期与投标有效期一致; 条款5签订合同5个工作日内，招标人向末中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理，
改正:应该是签订合同后5日内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银行存款利息。
2.材料原价=含税价格/(1+増值税)=6960/(1 + 16%)=6000元 运杂费=运距×收费标准=20 × 10=200元
运输保险费=材料原价×费率=6000 × 1%=60元;(运输保险费以原价作为取费基数) 采购及保管费=(6000+200) ×2.2%= 136.4元;(采购及保管费基数不包含运输保险费) 预算价格=全部相加=6000+ 200+60+136.4=6396.4元。 3.第二中标候选人不妥当; 理由：对中标结果有疑问，投标人应该先向招标人提出异议，投标人只有对招标人的答复不满意，才向招投标行政监督部门去投拆。 调查结论不影响中标结果; 理由：工程已竣工验收说明发包人与承包人之间的合同关系已经解除，故第一中标候选人项目负责人不存在"在建问题〃 。未在当地建设行政主管部门监管平台中销号，不影响中标结果。
4.不妥一:初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥; 理由是初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。 不妥二:总承包单位参与投标，但末中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。 理由是分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。
5.条款1不合理,理由是工程项目按发包人要求提交履约保证金的,在进度支付中不能再扣质量保证金; 条款2不合理,理由是工程质量畺保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3% ; 条款3不合理,理由是工程质量保证金担保期限是通过完工验收之日起计算; 条款5不合理,理由是在工程质量保修期满时,发包人将30个工作日内核实后将质量保证金支付给承包人。
一、单选题
1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。 A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】A
3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为()。 A.管涌 B.流土 C.接触冲刷 D.接触损失 答案：B
4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是()。 A.水力冲填截流 B.定向爆破截流 C.浮运结构截流 D.立堵截流 答案：D
5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是()。 A.旋喷桩 B.排水法 C.挤实法 D.灌浆法 答案：D
6、水利水电工程施工中，将土石共分为 16 级，其中岩石分()级。 A.6 B.8
C.10
D.12
答案：D
7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以()作为设计控制指标。
A.压实度
B.最优含水率
C.最大干密度
D.相对密度
答案：D
8、生产能力为 2 万 m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于()。
A.大(1)型
B.大(2)型
C.中型
D.小型
答案：C
9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是()。
A.钻孔压水试验
B.釆用红外线检测弹模
C.钻孔灌桩试验
D 在混凝土筑中埋设测计监测裂缝答案：B
10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：D
11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177 号),不属于施
工准备条件的是()。
A.可行性研究报告已批
B.环境影响评价文件已批准
C.办理施工报建
D.水利投资计划下达
答案:C
12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91 号),拟实施代建制项目应在()
阶段前选定代建单位.
A.施工准备
B.开工建设
C.可行性研究报告
D.主体开工
答案：A
13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420 号)，,
承包人未设立现场管理机构的属于()。
A.转包
B.违法分包
C.出借资质
D.借用资质
答案：A
14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令 2014 年第 46 号),项目法人应自()内将保
证安全生产的措施方案报有关部门备案。
A.开工报告批准之日起 10 个工作日
B.工程开工之日起 10 个工作日
C.开工报告批准之日起 15 个工作日
D.工程开工之日起 15 个工作日
答案：D
15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。
A 一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故答案：B
16、根据《水利水电建设工程验收规程》SL23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。
A.12
B.6
C.4
D.3
答案：B
17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426 号),枢纽工程专项验收由()负责。A.项目法人
B.监理单位
C.省级人民政府能源主管部门爭D.国家能源局
答案：C
18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132 号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。
A.7%
B.11%
C.15%
D.20%
答案：B
19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。
A.每季一次B.每半年一次
C.每年一次
D.每两年一次
答案：C
20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。
A.施工组织设计报审表
B.复工申请表
C.变更申请表
D.施工月报表
答案：B
21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。
A.临时建筑物的结构形式 g9
B.保护对象的重要性
C.临时建筑物的规模
D.使用年限
E.失事后果
答案：BCDE
22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。
A.进口水泥
B.存储 2 个月的普通水泥
C.存储 2 个月的快硬水泥
D.对质量有怀疑的水泥
E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥
答案：ACDE
23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。
A.施工弃水量
B.围堰渗水量
C.堰身含水量
D.基坑积水量
E.可能的降水量
答案：BCDE
24、骨料开采量确定的依据主要有()。
A.骨料的运输能力
B.骨料的需要量
C.混凝土浇筑强度
D.开挖料的可利用量
E.骨料的拌合能力
答案：BD
27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528 号),水利工程项目建设实行()等制度。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.建设监理制
D.代建制
E.PPP 制
答案：ABC
28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号)，下列检查中，不属于“三检查制度”
规定检查内容的有()。
A.班组初检
B.监理员抽检
C.作业队复检
D.监理单位终检
E.项目部终检
答案：BD
29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。
A.水资源保护
B.牵头整治围垦湖泊
C.编制防洪规划
D.水环境治理
E.水污染防治
答案：ABDE
30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49 号),建筑业企业在工程建设中需载
纳的保证金有()。
A.投标保证金
B.履约保证金
C.工程质量保证金
D.信用保证金
E.农民工工资保证金
答案：ABCE
案例一
背景资料
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容 5.84x108m3，电站装机容量 6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高 90.3 米，灌溉引水洞引水流量 45m3/s，溢洪道控制段
共 5 孔，每孔净宽 15 米，工程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，
对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：
主坝：危险性大小值 D 为 240，可能造成 10-20 人死亡，直接经济损失，2000-3000 万元;副坝：危险性大小值 D 为 120，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，200-300 万元;
溢洪道：危险性大小值 D 为 270，可能造成 3-5 人死亡，直接经济损失，300-400 万;
引水洞：危险性大小值 D 为 540，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，1000-1500 万元;事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：
(1)施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台;
(2)基坑采用明挖施工，开挖深度 9.5 米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于 50kg，雷雨天气禁止爆破作业;
(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度 26m;
(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过 6m3，并要求风力超过 7 级暂停
施工。
问题：
1.指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。
2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)和《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。
3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。
4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作
业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些。
参考答案：
1.水库枢纽工程的等别为 II 等;电站主要建筑物级别为 2 级;临时建筑物的级别为 4 级;施工项目负责人应具有水利水电工程专业注册一级建造师。
2.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员;三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等 4 级;主坝二级重大危险源;;副坝四级重大危险源;溢洪道三级重大危险源;引水洞三级重大危险源。
4. 施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。案例二
背景资料
某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚、原堤防加固、新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)与发包人签订了施工合同，合同约定工期为 9 个月(每月按 30 天计算，下同)，
2015 年 10 月 1 日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：
本工程施工中，发生如下事件：
事件一：工程如期开工，但因征地未按期完成，导致临时交通道路推迟 20 天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案：
( 1)原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：
(2)新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：
(3)河道疏浚，计划于 2015 年 12 月 1 日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，
并上报监理人批准。
事件二：项目经理因患病经常短期离开施工现场就医，鉴于项目经理健康状况，承包人按合同规定履行相关
程序后，更换了项目经理。
事件三：承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款，并提供了相关证明材料。
事件四：承包人在编制竣工图时，对其中图面变更比例超过 1/3 的施工图进行了重新绘制，并按档案验收要
求进行编号和标注。
问题：
1.根据事件一用双代号网络图绘制从 2015 年 12 月 1 日起的优化进度计划，计算赶工所增加的费用。
2.根据事件二，分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。
3.据事件三，承包人提交的完工付款申请单中，除发包人已支付承包人的工程款外，还应有哪些内容?
4.事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号?竣工图图标栏中应标注的内容有哪些?
参考答案：
1 .
24×2+2.6×5+2.8×3+25+22=73.2 万元。
2.承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责;更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。
3.完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
4.按原图编号;在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。
案例三
背景资料
某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件:
事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。
事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如下：
(1)由监理单位向项目法人提交验收申请报告;
(2)验收工作由质量监督机构主持;
(3)验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成;
(4)分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。
事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：
(1)堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在 350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t 振动平碾,行车速率控制在 3kmh 以内,铺料厚度 0.8m。
(2)坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为0.6m。
事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷处理,裂缝处理工作程序如下：
(1)承包人拟定处理方案，并自行组织实施;
(2)裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认;
(3)《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
问题：
1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序?
2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。
3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。
4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。
【参考答案】
1.(1)对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
2.(1)分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。
(2)分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。
(3)验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。
(4)项目法人应在分部工程验收通过之日后 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。
3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。
堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。
坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为 0.8m，所以试坑深度为 0.8m。
4.(1)经监理同意后再组织实施处理方案。
(2)应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位(项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。
(3)应该是报质量监督机构备案。
案例四
背景资料
招标人 XX 省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为 xx 省公共资源交易中心，投标截止时间为 2015 年 7 月 19 日，在阅读招标文件后，投标人 xx 集团对招标文件提交了异议函。异议函
xx 省公共资源交易中心：
新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致，投标人须知前附表为 26 个月，而技术条款为 30 个月，请予澄清。
xx 集团
2015 年 7 月 12 日
xx 集团投标文件中，投标报价汇总表(分组工程量清单模式)，如表 4-1 所示，其中围堰拆除工程采取 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输施工，运距 3Km，相关定额如表 4-2 所示。围岩为四类土(定额调整系数为 1.09)，初级工、1m3 挖掘机、59KW 推土机、8t 自卸汽车的单价分别为 2.66 元/工时、190 元/台时、100 元/台时、 120 元/台时。
表 4-2 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输定额表
(Ⅲ类土运距 3km，单位 100m3)
经过评标，xx 集团中标，根据招标文件，施工围堰工程为总价承包项目，招标文件提供了初步设计施工导流方案，供投标人参考，xx 集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中，围堰在设计使用条件下，发生坍塌事故，造成 30 万元直接经济损失，xx 集团以施工导流方案为招标文件提供为由，在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件，向发包人提出索赔。问题：
1.xx 集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由，除背景资料的异议类型外，在招投标过程中，投标人可提出的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出?
2 表 4-1 中 A、B、C、D 所代表的工程或项目名称是什么?指出预留 D 的目的和使用 D 的估价原则。
3.依据背景资料，xx 集团提出的索赔能否成立?说明理由，指岀围堰坍塌事故发生后，xx 集团提交的相关索赔的函件名称。
4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留 2 位小数)。
参考答案：
1.(1) xx 省公共资源交易中心不妥，应该是 xx 省水利工程建设管理局;
2015 年 7 月 12 日不妥，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
(2)资格预审文件，在提交资格预审文件截止时间 2 日前提出;开标过程，在开标现场提出;评标结果，在中标候选人公示期间提出。
2. A 机电设备安装工程，B 临时工程，C 施工降排水工程(不唯一)，D 暂列金额;为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用;估价原则①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价;②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
3.索赔不成立，因为招标文件提供的初步设计施工导流方案仅供投标人参考，承包人需对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。索赔意向通知书、索赔通知书、延续索赔通知书、最终索赔通知书。4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60 元/100m3
机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80 元/100m3材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02 元/100m3
案例五
背景资料
某水库除险加固工程加固内容主要包括：均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：
事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。
事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了由项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为 75%。
事件三：2018 年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表 5 所示。
表 5 土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案
事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同工程
完工验收情况等有关内容。
问题：
1.根据《碾压式土石坝施工规范》，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙混疑士面结合部位填筑的技术要求?
2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。
3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。
4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些
单位可以列席验收会议?
5.根据本工程具体情况，指出表 5 中 A、B、C、D、E 分别代表的险情种类。
6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容参考答案：
1.填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清楚干净;靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实;填土与混凝土表面脱开时必须予以清除;填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全等。
2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。
护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。
3.所含分部工程质量全部合格;未发生较大及以上质量事故;工程外观质量得分率 75%(70%上);施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，验收合格。
4.主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表;质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。
5.A 漏洞;B 管涌;C 漫顶;D 决口;E 启闭机故障。
6.质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。
2017年一级建造师《建筑工程》真题及答案(名师解析版)
一、单选题
1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 答案：C简单
2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 答案：A简单
3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 答案：B简单
4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊
D.家庭居室
答案：D简单;容易猜到
5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面
答案：C超教材 有难度
6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 答案：D 基本概念 简单
7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土量的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的( )。 A.50% B.75% C.85% D.100% 答案：B简单
8.受力钢筋代换应征得( )同意。 A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 答案：C简单
9.下列与盈利损失中，属于长期损失的是( )。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失
D.预应力筋应力松弛损失 答案：D有一定难度
10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于( )。 A.1 ℃/d B.1.5 ℃/d C.2 ℃/d D.2.5 ℃/d 答案：C简单
11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是()。
A.防碱
B.防酸
C.防辐射
D.钻孔、剔槽
答案：A简单
12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是()。
A.槽型预埋件应用最为广泛
B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接
C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶
D.幕墙防火层可采用铝板
答案：C 有一定难度
13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是()。
A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取
B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认
C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任
D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任
答案：C 简单
14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是()。
A.粉煤灰
B.外加剂
C.碎石
D.河砂
答案：B 有一定难度
15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是()。
A.氮氧化物中毒
B.一氧化碳中毒
C.苯中毒
D.二甲苯中毒
答案：D 有一定难度
16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的()。
A.节材与材料资源利用
B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用
D.节水与水资源利用
答案：B 难度较高
17.建筑高度110m的外墙保温材料的燃烧性能等级应为()。
A.A级
B.A或B1级
C.B1级
D.B2级
答案：A? B? 外墙外保温选A，可能还有外墙内保温则选B
18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是()。
A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm
B.图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料
C.大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料
D.配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料
答案：A 简单
19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是()。
A.通规
B.止规
C.直尺
D.量规
答案：C超教材 猜得到
20.根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009),某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号,正确的是( )。
A.01-01-C1-007
B.01-01-C5-007
C.02-01-C1-007
D.02-01-C5-007
答案：D 超教材 难度高了
二、多选题
21.建筑结构可靠性包括()。
A.安全性
B.经济性
C.适用性
D.耐久性
E.合理性
答案：A,C,D 简单
22.砌体结构的特点有()。 A.抗压性能好
B.材料经济、就地取材 C.抗拉强度高 D.抗弯性能好 E.施工简便
答案：A,B,E 简单
23.钢结构焊接连接的优点有()。 A.节约钢材 B.构造简单
C.易于采用自动化操作 D.加工方便 E.易于检查
答案：A,B,C,D 简单
24.建筑内非承重墙的主要功能有()。 A.保温 B.美化 C.隔声 D.承重 E.防水
答案：A,C,E 简单
25.关于装饰装修构造必须解决的问题说法正确的有() A.装修层的厚度与分层、均匀与平整; B.与建筑主体结构的受力和温度变化相一致; C.为人提供良好的建筑物理环境、生态环境; D.防火、防水、防潮、防空气渗透和防腐处理等问题。 E.暂缺
答案：A,B,C,D 题目答案次序不一定准确 较简单 26.采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用()。 A.低垂轻打 B.重锤低击 C.重锤高击 D.低锤重打 E.高锤重打
答案：B,D 简单
27.关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有()。 A.施工环境温度不低于0℃ B.做好操作面的通风
C.做好防水、防毒、防腐措施
D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性 E.涂装油漆按一般工种管理 答案：B,D 有一定难度
28.型钢混凝土梁、柱节点处,柱箍筋绑扎的正确做法有()。
A.铰刀扩孔
B.气割开孔
C.采用焊接箍筋与钢梁腹板焊牢
D.电钻补孔
E.腹板留孔
答案：A,D,E 难度较高
29.适合挖掘地下水中土方的机械有()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.铲运机
E.拉铲挖掘机
答案：B,C,E 简单
30.现场计算临时总用水量应包括()。
A.施工用水量
B.消防用水量
C.施工机械用水量
D.商品混凝土摔合用水量
E.临水管道水量损失量
答案：A,B,C 简单 案例四
某建设单位投资兴建一办公楼,投资概算25000.00万元,建筑面积21000m2;钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下2层,层高4.5m地上18层。层高3.6m;采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标,招标范围为工程至交付使用全过程。经公开招投标,A工程总承包单位中标。A单位对工程施工等工程内容进行了招标。
B施工单位中标了本工程施工标段,中标价为18060万元。部分费用如下:安全文明施工费340万元,其中按照施工计划2014安全文明施工费为226万元;夜间施工增加费22万元;特殊地区施工增加费36万元;大型机械进出场及安拆费86万元;脚手架费220万元;模板费用105万元;施工总包管理费54万元;暂列金额300万元。
B施工单位中标后第8天,双方签订了项目工程施工承包合同,规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如下:工程质量为合格;除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%(含10%)、工程设计变更允许调整以外,其他一律不允许调整;工程预付款比例为10%;合同工期为485日历天,于2014年2月1日起至2015年5月31日止。
B施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素,计划主体结构施工工期为120天,预计总用工为5.76万个工日,每天安排2个班次,每个班次工作时间为7个小时。
A工程总承包单位审查结算资料时,发现B施工单位提供的部分索赔资料不完整,如:原图纸设计室外回填土为2：8灰土,实际施工时变更为级配砂石,B施工单位仅仅提供了一份设计变更单,要求B施工单位补充相关资料。
问题:
1.除设计阶段,施工阶段以外,工程总承包项目管理的基本程序还有哪些?
2.A工程总承包单位与B施工单位签订的施工承包合同属于哪类合同?列式计算措施项目费、预付款各为多少万元?
3.与B施工单位签订的工程施工承包合同中,A工程总承包单位应承担哪些主要义务?
4.计算主体施工阶段需要多少名劳动力?编制劳动力需求计划时,确定劳动效率通常还应考虑哪些因素?
5.A工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?B施工单位还需补充哪些索赔资料?
参考答案：
1、工程总承包项目管理的基本程序还有：勘察、设备采购、试运行(估计3分)
2、A工程总承包单位与B施工单位签订的施工承包合同属于专业分包合同(估计2分)
措施项目费=340+22+36+86+220+105=809万元(估计4分)
预付款：(18060—300)*10%=17760*10%=1776万元(估计1分)
3、A工程总承包单位应承担主要义务：(估计满分5分，每项1分)
1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
2)向分包人提供具备施工条件的施工场地;
3)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;
4)提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;
5)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运
输的需要，保证施工期间的畅通;
6)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的
交叉配合
7)支付分包合同款
4、主体施工阶段需要劳动力：57600*8/(2*7*120)=274.3，取整275名(估计4分)
确定劳动效率通常还应考虑因素：(估计满分4分，每项1分)
环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、劳动组合、施工机具等。
5、A工程总承包单位的费用变更控制程序有：(估计3分)
1)施工单位收到设计变更14天内提出变更费用申请报告
2)监理单位收到变更费用申请报告7天内审核完
3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告14内进行答复， 未答复视为默认
B施工单位还需补充的索赔资料：(估计满分4分，每项1分)
1)索赔意向书
2)业主和工程师签发的工程变更指令
3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案
4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认
5)现场签证
6)工程变更的计价依据
7)施工日记及记录
8)工程照片和录像
答案会很多
2007年一级建造师考试工程管理试题及答案
一、单项选择题
1、大中型工程项目是由多个()组成的。
A、单项工程 B、单体工程 C、单位工程 D、分项工程
2、建设工程项目管理的核心任务是项目的( ) A、目标规划 B、目标比选 C、目标论证 D、目标控制
3、如图所示的组织工具是( ) A、项目结构图 B、组织结构图 C、合同结构图 D、线性组织结构图
4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的( )关系
A、静态组织 B、动态组织 C、工艺 D、从属
5、线性组织结构的特点是( ) A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门 B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C、谁的级别高,就听谁的指令 D、可以越级指挥或请示
6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于( ) B、总包单位对分包单位的管理责任 C、业主对分包单位的付款方式 D、业主对分包单位的选择和认可权限
7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。
A、操作性 B、实施性 C、纲领性 D、作业性
8、建设工程项目目标动态控制的核心是( ) A、合理确定计划值 B、认真收集实际值 C、适当调整工程项目目标 D、比较分析,采取纠偏措施
9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括( )等。
A、主持项目的投标工作 B、组建工程项目经理部 C、制订项目经理内部计酬办法 D、选择具有相应资质的分包人
10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理( ) A、是施工企业法定代表人 B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 C、是一个技术岗位,而不是管理岗位 D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作
11、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经(、 )批准后执行。
A、监理单位技术负责人 B、总监理工程师 C、专业监理工程师 D、专业工程师
12、旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为,首先应( ) A、责令施工单位立即整改 B、立即下达工程暂停令 C、立即报告政府主管部门 D、立即报告业主代表和总监理工程师
13、施工成本计划通常有三类指标,即( ) A、拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标 B、成本计划的数量指标,质量指标和效益指标 C、预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标 D、人、财、物成本指标
14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是( ) A、考核项目管理绩效 B、寻求进一步降低成本的途径 C、考核企业经营效益 D、分析成本偏差的原因
15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据,采用( )编制而形成的实施性施工成本计划。
A、概算定额 B、单位估价表 C、预算定额 D、施工定额
16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下,施工成本计划总额应控制在( )的范围内。
A、固定成本 B、目标成本 C、预算成本 D、实际成本
17、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是( )。 A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本
B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子)分部)工程成本→分项工程成本
C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本
D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本
18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本指出计划对(、)的要求。
A、成本目标 B、项目目标 C、成本分解 D、项目划分
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增的工程量清单项目,其综合单价应( 、) A、由发包人提出,经工程师确认 B、由工程师提出,经发包人确认 C、由承包人提出,经发包人确认 D、由发包人提出,经承包人确认
20、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后( 、 )天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。
A、14 B、21 C、28 D、30
21、FIDIC合同条件所规定的工程支付中,属于暂付费用的是(、) A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用 B、迟付款利息、业主索赔费用 C、动员预付款、材料预付款、保留金 D、工程变更费用、成本增减费用
22、施工成本控制工作的一般步骤是(B) A、检查---分析----比较----预测----纠偏 B、比较---分析---预测----纠偏---检查 C、预测---比较---分析----检查----纠偏 D、预测---检查----分析---比较---纠偏
23、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为() A、拖后7500元 B、提前7500元 C、拖后12500元 D、提前12500元
24、施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有( ) A、横道图法、表格法、和曲线法 B、网络图法、横道图法和表格法 C、比较法、因素分析法和差额计算法 D、网络图法、表格法和曲线法
25、下列各项措施中，( )是建设工程项目进度控制的技术措施 A、确定各类进度计划的审批程序 B、选择工程承发包模式
C、优选项目设计、施工方案 D、选择合理的合同结构
26、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是( 、) A、①-②-③ B、②-①-③ C、②-③-① D、③-②-①
27、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方( ) A、控制的目标相同、但控制的时间范畴不同 B、控制的目标不同、但控制的时间范畴相同 C、控制的目标和时间范畴均相同 D、控制的目标和时间范畴各不相同
28、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中错误的是( ) A、有多个起点节点 B、有多个终点节点 C、有双向箭头联线 D、有循环回路
29、某道路工程在进行基层和面层施工时,为了给面层铺设提供工作面和工作条件,需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺,这种时间间隔是( )时距。
A、STS B、FTF C、STF D、FTS 30、某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为( )天。
A、2 B、3 C、5 D、6
31、根据《GB、/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行( )的一系列工作。
A、考核和评价 B、评价和记录 C、预测和评价 D、评价和改进
32、在PD、C、A、循环中，P阶段的职能包括()等。
A、确定质量改进目标，制定改进措施 B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案 C、采取应急措施，解决质量问题 D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底
33、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是( )的职能。
A、建设单位 B、设计单位 C、项目管理咨询单位 D、建设项目工程总承包单位
34、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是( ) A、建设单位 B、劳务分包单位 C、施工单位 D、材料供应单位
35、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在()过程中形成。
A、分析系统质量控制界面 B、编制系统质量控制计划 C、制定系统质量控制制度 D、明确系统质量控制网络
36、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即()机制。
A、持续改进 B、反馈 C、约束 D、动力
37、关于施工质量计划，下列说法正确的是( ) A、施工质量计划应由业主组织编制 B、施工质量计划应包括施工技术方案 C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改 D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致
38、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报( ) A、建设单位 B、工程质量监督机构 C、设计单位 D、当地建设行政主管部门
39、施工阶段质量事中控制的途径之一是( ) A、工程测量基准点的建立 B、工程质量监督机构 C、投料与检测计量 D、已完工程成品保护
40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应() A、按验收程序重新进行验收 B、按技术处理方案和协商文件进行验收 C、经检测单位检测鉴定后予以验收 D、经设计单位复核后予以验收
41、在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是( ) A、以顾客为关注焦点 B、领导作用 C、基于事实的决策方法 D、持续改进
42、当获证企业的质量管理体系不符合认证要求时，认证机构可采取的警告措施是( ) A、企业通报 B、监督检查 C、认证暂停 D、认证注销
43、某钢结构厂房，在结构吊装工程的一次质量检查中，发现漏焊现象严重，为找出造成漏焊的最主要原因，应选用的质量统计方法是( ) A、因果分析图法 B、直方图法 C、排列图法 D、分层法
44、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A、15 B、20 C、25 D、30
45、在采用作业条件危险性分析法(LEC方法)进行风险评价时，“中度风险”对应的危险程度是() A、稍有危险，可以接受 B、比较危险，需要注意 C、显著危险，需要改进 D、高度危险，需要改进
46、建设工程施工安全控制的目标是() A、找出所有危险源 B、评估危险源可能造成的危害 C、减少和消除生产过程中的事故 D、事故应急处理
47、包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经( )验收合格后，该项目方可投入生产或使用。
A、建设单位的上级主管部门 B、工程质量监督机构
C、环境保护行政主管部门 D、安全生产行政管理部门
48、事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，()有权提出结论性意见。
A、安全行政管理部门 B、公安部门 C、劳动部门 D、工会
49、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB、12523-90)的要求，工程施工中昼间打桩作用噪声限值为( D)dB、() A、70 B、75 C、80 D、85 50、职业健康安全管理体系中应急准备和响应的目的之一是( ) A、建立危险源识别和控制体系 B、减少和预防可能引发的病症和伤害 C、证实安全体系处于有效进行运行状态 D、对职业健康安全绩效进行监视和测量
51、环境管理体系的一级要素是() A、环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核 B、环境方针、方案、权限、监测、管理评审 C、指标、规划、文件控制、和规性评价、内部审核 D、环境方针、规划、实施与运行、检查、管理评审
52、根据我国现行招标投标的有关规定,下列说法正确的是() A、招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B、工程招标代理机构的资格分为甲,乙两级
C、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务
D、乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务
53、在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为( ) A、要约邀请 B、要约 C、承诺 D、承诺生效
54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点,基准线和水准点有关资料,并进行现场交验”是( )的责任和义务。
A、发包人 B、设计单位 C、承包人 D、监理人
55、从合同的计价方式看,FID、IC、1999年版《施工合同条件》(新红皮书)是()合同。
A、单价 B、固定总价 C、可调总价 D、成本加酬金
56、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，建设工程的投料试车应( ) A、在工程竣工验收前由承包人负责 B、在工程竣工验收前由供货人负责 C、在工程竣工验收后由供货人负责 D、在工程竣工验收后由发包人负责
57、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由()办理，并支付保险费用。
A、发包人 B、工程承包人 C、劳务分包人 D、工程师
58、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责( ) A、承建项目的投资投料试生产 B、全部或部分工程的设计 C、总价包干 D、所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装
59、固定单价合同适用于( )的项目
A、工期长，工程量变化幅度很大 B、工期长，工程量变化幅度不太大 C、工期短，工程量变化幅度不太大 D、工期短，工程量变化幅度很大
60、关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是() A、采用该计价方式不利于业主方的投资控制 B、采用该计价方式不利于业主方的进度控制 C、该计价方式不宜用于项目管理合同 D、该计价方式不宜用于施工总承包管理合同
6
1、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由()承担。
A、发包人 B、承包人 C、发包人和承包人共同 D、监理工程师
62、建设工程履约担保的有效期始于( )之日
A、合同签订 B、合同生效 C、承包人收到工程预付款 D、工程开工
63、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是( ) A、总费用法 B、修正的总费用法 C、实际费用法 D、修正的实际费用法
64、关于工期索赔，下列说法正确的是( ) A、单一延误是可索赔延误 B、共同延误是不可索赔延误 C、交叉延误可能是可索赔延误 D、非关键线路延误是不可索赔延误
6
5、关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是() A、项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码
B、项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程
C、项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码
D、项目的进度编码，应根据不同层次不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码
66、关于项目信息门户，下列说法正确的是( ) A、项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS) B、项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS) C、项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理 D、项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务
6
7、项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被成为( ) A、决策管理 B、实施管理 C、开发管理 D、组合管理
6
8、承包人在工程变更确定后( )天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告。
A、7 B、14 C、15 D、30 6
9、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的( ) A、15% B、20% C、10% D、25% 70、建设工程项目总进度目标的控制是( )项目管理的任务。
A、施工方 B、业主方 C、设计方 D、供货方
二、多项选择题
1、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的()。
A、指令关系 B、工作任务 C、管理职能分工 D、静态组织关系 E、动态组织关系
2、项目管理作为一门学科在不断的发展，它包括( )等几代的发展。
A、传统的项目管理 B、现代的项目管理 C、全过程的项目管理 D、组合管理 E、变更管理
3、应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括()等。
A、调整进度管理的方法 B、调整招标工作的管理职能分工 C、调整投资控制工作流程 D、更换不同的软件编制施工进度计划 E、调整合同管理任务分工
4、建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括()的比较。
A、工程概算与投资规划 B、工程预算与工程概算 C、工程合同价与工程概算 D、工程款支付与工程概算 E、工程决算与工程概算
5、根据《建设工程监理规范》(GB、50319-2000)，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是( ) A、在收到设计文件后开始编制 B、在签定委托监理合同前编制完成 C、完成后必须经监理单位技术负责人审核批准 D、应由总监理工程师主持编制 E、依据项目审批文件编制
6、施工项目的成本计划按其作用可分为() A、单位工程成本计划 B、分部分项工程技术成本计划 C、竞争性成本计划 D、指导性成本计划 E、实施性成本计划
7、常用的建筑安装工程费用的动态结算方法有() A、 调值公式法 B、 竣工调价系数法 C、 基期价格调整法
D、 按主材计算价差法 E、 要素比例调价法
8、在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括()等。
A、设计工作进度 B、施工前准备工作进度 C、工程物资采购工作进度
D、项目动用前准备工作进度 E、项目后评价工作进度
9、调整工程网络计划时，调整内容一般包括() A、非关键工作时差 B、关键线路长度 C、工作组织关系 D、工作工艺工程 E、工作持续时间
10、在影响建设工程项目质量的因素中，属于项目管理者可控因素的有()等。
A、 人 B、 技术 C、 管理 D、 社会 E、 环境
11、施工方案质量控制的内容有( ) A、合理划分施工区段 B、制订材料进场验收程序
C、编制新材料专项 D、明确工序质量验收标准 E、合理选用施工机械设备
12、某建设工程项目施工采用了施工总承包方式，其中的幕墙工程，设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体是()等。
A、幕墙玻璃供应商 B、建设行政主管部门 C、幕墙设计单位 D、设备安装单位 E、建设单位
13、建设单位满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有()等。 A、工程质量体系文件 B、工程施工组织设计或施工质量计划
C、工程施工承包合同 D、工程施工图纸 E、质量检测功能性实验资料
14、在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据( )等进行划分。
A、统计的模型 B、管理的需要 C、样本的数量 D、数据的分布规律 E、统计的目的
15、根据建设工程项目设计质量控制的要求，建筑工程设计图纸必须具有()并按照有效的审图程序进行审查。 A、国家批准的出图印章 B、审图部门的印章
C、造价工程师的执业印章 D、建筑师的执业印章 E、结构工程师的执业印章
16、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全措施必须与主题工程同时() A、设计 B、招标 C、施工 D、验收 E、使用
17、在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括()等内容。
A、检查项目 B、检查目标 C、检查 D、检查等级 E、检查结果
18、安全事故调查组的职责包括()等
A、查明事故造成的经济损失 B、确定事故责任感 C、对事故责任者进行处罚 D、提出事故防范措施建议 E、向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表
19、废水处理的物理化学方法主要有()等
A、沉淀法 B、吸附法 C、气浮法 D、反渗透法 E、电渗透法
20、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于建设工程合同的有()。
A、勘察合同 B、设计合同 C、施工承包合同 D、工程监理合同 E、咨询合同
21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，对材料设备的检验或实验，正确的做法是() A、发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责
B、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责
C、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责
D、承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由承包人负责
E、承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责。 22.建设工程项目质量的影响因素包括(
)。
A. 管理要素
B. 社会因素
C. 材料要素
D. 设备因素
E. 技术因素 23. 运用(
)，可以分析各个因素对成本的影响程度。 A. 比重分析法
B. 比较法
C. 因素分析法 D. 比率法
E. 差额计算法 24.总进度纲要的主要内容包括(
)。
A. 项目实施的总体部署
B. 可行性研究报告
C. 总进度规划
D. 各子系统进度规划
E. 总进度目标实现的条件和应采取的措施 25.质量体系文件一般主要由( )几部分构成。
A.形成文件的质量方针和质量目标
B.质量手册
C.质量成本的构成和经济性评价
D. 质量管理标准所要求的质量记录
E.质量管理标准所要求的各种程序性文件 26.环境管理体系要素中属于规划(策划)要素的有(
)。
A.环境因素 B.法律和其他要求 C.目标和指标
D.环境管理体系文件
E.环境管理方案
27.为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目投资项编码时应考虑的因素包括( A.投标价估算
B. 概预算
C.合同价
D.工程款支付
E.计价程序 28.关于机械窝工费的索赔，以下说法正确的有(
)。 A. 机械窝工费索赔应按照台班单价索赔
B. 机械窝工费索赔应区分自有设备和租赁设备分别计算 C.自有设备，一般按台办折旧费计算
D.租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算
E.分包商的机械窝工费索赔应如数的列入总承包的机械窝工费索赔总额以内 29.分包工程合同价款可以采用(
)。
A.总价合同
B.固定价格合同
C.单价合同
D.可调价格合同
E.成本加酬金合同 30.不利于投资控制的合同计价方式有(
)。
A.总价合同
B.变动总价合同
C.单价合同
D.固定价格合同
E.成本加酬金合同
一单项选择题
1A
2D
3C
4B
5B
6B
7C
8D
9C
10B 11B 12A
13B 14A 15D 16B 17A 18D 19C 20A 21A 22B
23A 24A 25C 26D 27D 28 B 29D 30A 31D 32B
33A 34A 35B 36D 37B 38A 39C 40A 41A 42C
43A 44A 45C 46C 47C 48C 49A 50 B 51D 52B
53B 54C 55A 56D 57C 58B 59C 60A 61A 62D
63C 64A 65C 66D 67C 68B 69C 70B 二多项选择题 1 BCD 2 ADE
3 BCE
4 CDE
5 ACD 6 CDE 7 ABD
8 ABD
9 ABE
10 ABCE 11ACDE 12 BE
13 CD
14BE
15 ADE 16 ACE 17 AE
18 ABD 19 BDE 20 ABC 21 BE
22.ABE 23.CE
24.ACDE 25.ABDE 26.ABCE 27.BCD
28.BCDE
29.BDE
30.BCE
)。
1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同
2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95
3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221
4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345
5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325
6、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。 A.80万 B.60万 C.40万 D.30万 【答案】B 解析：教材P40
7、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】C 解析：P322
8、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。 A.不当得利 B.侵权 C.合同
D.无因管理 【答案】A 解析：P24
9、下列物权种类中，属于担保物权的是()。 A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权 【答案】A 解析：教材P19~20
10、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】B
11、某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。 A.张某 B.设计院 C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有 【答案】B 解析：P31 12.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 13.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权
C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 14.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 15.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114
16、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 答案：B 解析：P153
17、下列主体中,属于法人的是()。 A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 答案：D 解析：P11
18、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。 A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 答案：D 解析：P268
19、关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41 20、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。 A.企业标准 B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206
21、关于行政行为特征的说法正确的是()。 A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330
22、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。 A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 23.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意 答案：D 解析：P216 24.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是() A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：P362 25.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：P24 26.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。 A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：P80 27.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是() A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：P309 28.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是() A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196
29、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。 A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】B 解析：教材P199 30、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之 【答案】B 解析：P47
31、经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划 【答案】C 解析：教材P215~216。
32、根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。 A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同 【答案】C 解析：P40
33、关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】C 解析：教材P331。
34、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。 A.划拨 B.登记
C.支付出让金 D.转让 【答案】B 解析：P21
35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。 A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或力理开工报告之前 【答案】D 解析：教材P55。
36.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。 A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60 37.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是() A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准 答案：D 解析：P230 38.关于行政许可的说法,正确的是() A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P373 39.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P6 40.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。 A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：P138 41.关于工程再分包的说法,正确的是() A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P110 42.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。 A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任 答案：A 解析：P326 43.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告 答案：B 解析：P116 44.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。 A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 45.关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 答案：D 解析：P98 46.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当() A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议 D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P296 47.可以撒销建筑业企业资质的情形是() A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 48根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。 A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P316 49.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是() A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 50.关于联合体共同承包的说法,正确的是() A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97
51、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是() A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 52.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是() A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 53安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P282 54关于工程总承包的说法,正确的是() A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P106 55.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。 A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 56.关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 57.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有() A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 58.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。 A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 59.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准() A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 60.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。 A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 61.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是() A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 63.关于代理的说法,正确的是() A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 答案：A 解析：P13-18 64.关于行政调解的说法。正确的是() A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 65.关于建设工程返修的说法,正确的是() A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修 答案：C 解析：P299 66.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。 A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是() A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息 答案：D 解析：P130-131 68.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。 A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 69.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。 A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 70.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。 A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 解析：P137
二、多项选择题
71、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。 A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 7
2、企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。 A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令 【答案】ABE 解析：教材P164 7
3、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。 A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】CDE 解析：教材P297 7
4、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技木发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】ABCE 解析：教材P266 7
5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。 A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程 【答案】ABCE 解析：教材P322 7
6、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】ABCD 解析：P222 7
7、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人 E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人 【答案】BCE 解析：教材P24 7
8、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的 【答案】AD 解析：教材P91。
79、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。 A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】ABCD 80、关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】CDE 解析：教材P362。
81、根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。 A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学 【答案】CD 解析：教材P37 8
2、关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】ACDE 解析：教材P46 8
3、关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。 A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作,即发生法律效力 【答案】BCD 解析：教材P366。
84、关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】BCD 解析：教材P336 8
5、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。 A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P
48、P95 8
6、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。 A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 8
7、关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：CE 解析：P325 8
8、根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。 A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 89.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。 A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 90.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。 A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 91.关于行政纠纷的说法,正确的有() A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关
D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 92.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 93.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。 A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 9
4、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局
D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府 【答案】AE 解析：P377 暂缺95-97 98.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。 A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准
E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 99.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。 A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 100、下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。 A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139
推荐阅读：
一建水利真题历年08-11
一建水利历年真题（推荐6篇）04-04
一建机电实务真题06-18
一建管理真题免费06-19
市政一建历年真题05-18
一建历年真题市政05-23
15年一建法规真题04-10
16年一建管理真题05-14
2018 一建《项目管理》真题05-30
一建管理真题（精选8篇）05-21
